Кількість абзаців - 556 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла)
 
   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 (03.10.2003), ст. 356; 2003, N 41 (10.10.2003), ст. 356; 2003, N 42 (17.10.2003), ст. 356; 2003, N 43 (24.10.2003), ст. 356):
 
   1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.356; 2004 р., № 2, ст. 6):
 
5. 1) доповнити частину першу статті 1035 новими пунктами 3-5 такого змісту:
 
-1- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Виключити підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 1035 Цивільного кодексу України).
 
Враховано      
6. «3) строк договору управління майном;
 
      
7. 4) порядок повернення установнику управління майна, переданого в управління управителеві, та майна, набутого управителем у результаті управління майном;
 
      
8. 5) права, обов’язки та відповідальність установника управління майном і управителя майном»;
 
      
9. 2) викласти частину другу статті 1042 у такій редакції:
 
   1) викласти частину другу статті 1042 у такій редакції:
 
10. «2. Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління»;
 
   «2. Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління»;
 
11. 3) викласти частини другу і третю статті 1044 у такій редакції:
 
   2) викласти частину третю статті 1044 у такій редакції:
 
12. «2. У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна повідомити другу сторону про це у строк, встановлений договором, але не пізніше ніж за сім і не раніше ніж за тридцять календарних днів до дня припинення дії договору.
 
-2- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Виключити абзац другий підпункту 3 пункту 1 Розділу І (щодо змін частини другої статті 1044 Цивільного кодексу України).
 
Враховано      
13. 3. У разі припинення договору управління майном майно, що було передане в управління, або майно, набуте від такого управління, передається установникові управління, у порядку, визначеному договором»;
 
   «3. У разі припинення договору управління майном майно, що було передане в управління, або майно, набуте від такого управління, передається установникові управління, у порядку, визначеному договором».
 
14. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
15. 1) у статті 96:
 
   1) у статті 96:
 
16. а) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
   а) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
17. «тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
18. б) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
   б) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
19. «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
20. в) абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
   в) абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
21. «тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
22. г) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   г) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
23. «Дії, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
   «Дії, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
24. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
25. 2) у статті 96--1:
 
   2) у статті 96--1:
 
26. а) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
   а) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
27. «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
28. б) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
   б) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
29. «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
30. в) доповнити статтю частиною третьою - п’ятою такого змісту:
 
   в) доповнити статтю частиною третьою - п’ятою такого змісту:
 
31. «Дії, передбачені частинами першою - другою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
   «Дії, передбачені частинами першою - другою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
32. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
33. «Порушення установлених законом строків і порядку видачі центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дозвільних документів на проектування і будівництво, або порушення строків і порядку розгляду відповідних заяв суб’єктів господарювання, або вимагання від суб’єктів господарювання додаткових не передбачених вимогами закону документів -
 
   «Порушення установлених законом строків і порядку видачі центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дозвільних документів на проектування і будівництво, або порушення строків і порядку розгляду відповідних заяв суб’єктів господарювання, або вимагання від суб’єктів господарювання додаткових не передбачених вимогами закону документів -
 
34. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
35. «Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
   «Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
36. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб управителя від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб управителя від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
37. 3) доповнити Кодекс новими статтями 166--13 і 244--16 такого змісту:
 
   3) доповнити Кодекс новими статтями 166--13 і 244--16 такого змісту:
 
38. «Стаття 166--13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 
   «Стаття 166--13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 
39. Затвердження Правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю, або внесення змін і доповнень до них з порушенням вимог Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" -
 
   Затвердження Правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю, або внесення змін і доповнень до них з порушенням вимог Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" -
 
40. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
41. Невиконання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю своїх зобов’язань перед довірителями, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю, а також договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, -
 
   Невиконання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю своїх зобов’язань перед довірителями, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю, а також договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, -
 
42. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
43. Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю на письмовий запит довірителя або власника сертифікату фонду операцій з нерухомістю інформації, пов’язаної з діяльністю управителя фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітента сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та виконанням зобов’язань, що випливають з правил фонду чи проспекту емісії фонду операцій з нерухомістю, або надання недостовірної інформації, -
 
   Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю на письмовий запит довірителя або власника сертифікату фонду операцій з нерухомістю інформації, пов’язаної з діяльністю управителя фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітента сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та виконанням зобов’язань, що випливають з правил фонду чи проспекту емісії фонду операцій з нерухомістю, або надання недостовірної інформації, -
 
44. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
45. Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом фонду операцій з нерухомістю інформації на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, поданий в установленому порядку у межах його повноважень, -
 
   Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом фонду операцій з нерухомістю інформації на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, поданий в установленому порядку у межах його повноважень, -
 
46. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
47. Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринку цінних паперів та Національного банку України, поданий в установленому порядку у межах їх повноважень, -
 
   Ненадання управителем фонду фінансування будівництва, або фонду операцій з нерухомістю, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринку цінних паперів та Національного банку України, поданий в установленому порядку у межах їх повноважень, -
 
48. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
49. Невиконання управителем фонду фінансування будівництва, або управителем фонду операцій з нерухомістю інформації, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації законних розпоряджень чи приписів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, чи перешкоджання їх законній діяльності, -
 
   Невиконання управителем фонду фінансування будівництва, або управителем фонду операцій з нерухомістю інформації, або емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації законних розпоряджень чи приписів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, чи перешкоджання їх законній діяльності, -
 
50. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
51. Дії, передбачені частинами першою - шостою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
   Дії, передбачені частинами першою - шостою цієї статті, вчинені повторно протягом року, -
 
52. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб управителя від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб управителя від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
53. «Стаття 244--16. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг
 
   «Стаття 244--16. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг
 
54. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю (статті 166-13).
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю (статті 166-13).
 
55. Від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, начальники територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг»;
 
   Від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, начальники територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг»;
 
56. 4) доповнити пункт 1 частини першої статті 255 новим абзацом сорок сьомим такого змісту:
 
   4) доповнити пункт 1 частини першої статті 255 новим абзацом сорок сьомим такого змісту:
 
57. «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (стаття 166--13)»;
 
   «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (стаття 166--13)».
 
58. у зв’язку з цим абзац сорок сьомий вважати абзацом сорок восьмим.
 
   У зв’язку з цим абзац сорок сьомий вважати абзацом сорок восьмим.
 
59. 3. У Законі України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №52, ст.377; із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.12.2005 №3201-ІV, ВВР, 2006, №13, ст.110):
 
-3- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Перенести підпункт 24 пункту 3 проекту на початок цього пункту, відповідно змінивши нумерацію його підпунктів.
 
Враховано   3. У Законі України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №52, ст.377; із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.12.2005 №3201-ІV, ВВР, 2006, №13, ст.110):
1) у тексті Закону слова «інформація про випуск сертифікатів ФОН» замінити словами «проспект емісії сертифікатів ФОН» у відповідних формах та відмінках.
 
60. 1) викласти статтю 1 у такій редакції:
 
   2) викласти статтю 1 у такій редакції:
 
61. «Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом
 
   «Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом
 
62. Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами, а також правові засади та особливості випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з нерухомістю»;
 
   Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами, а також правові засади та особливості випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з нерухомістю»;
 
63. 2) у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
64. викласти абзаци четвертий, восьмий, дванадцятий, чотирнадцятий і п`ятнадцятий у такій редакції:
 
   викласти абзаци четвертий, восьмий, дванадцятий, чотирнадцятий і п`ятнадцятий у такій редакції:
 
65. «договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) та системи ФОН-ФФБ - договір про придбання сертифікатів ФОН»;
 
   «договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) та системи ФОН-ФФБ - договір про придбання сертифікатів ФОН»;
 
66. «Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) - система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону і не містити норми, які вводять не передбачені цим Законом та іншими нормативними актами зобов’язання установника управління майна»;
 
-4- Сербін Ю.С.
абзац восьмий статті 2 викласти у такій редакції:
«Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) – система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону.»
 
Враховано   «Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) - система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону»;
 
    -5- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у абзаці восьмому виключити слова: «…і не містити норми, які вводять не передбачені цим Законом та іншими нормативними актами зобов’язання установника управління майна».
 
Враховано редакційно у пропозиції Н.д.Сербіна Ю.С.   
67. «договір управителя із забудовником (далі - договір) - договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об'єктів інвестування установникам управління майном, та укладається у випадках, передбачених цим Законом»;
 
   «договір управителя із забудовником (далі - договір) - договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об'єктів інвестування установникам управління майном, та укладається у випадках, передбачених цим Законом»;
 
68. «фінансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва за умовами договору»;
 
   «фінансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва за умовами договору»;
 
69. «фонд операцій з нерухомістю - кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами, в тому числі майнові права та права вимоги, набуті за договорами про участь у фонді фінансування будівництва»;
 
   «фонд операцій з нерухомістю - кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами, в тому числі майнові права та права вимоги, набуті за договорами про участь у фонді фінансування будівництва»;
 
70. доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
 
71. «відкріплення об’єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем об’єкта інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об’єкт інвестування;
 
-6- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Доповнити абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 3 такими словами: «з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано   «відкріплення об’єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем об’єкта інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об’єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цим Законом;
 
72. проектна декларація - документ, який має містити:
 
   проектна декларація - документ, який має містити:
 
73. інформацію про забудовника: назва, юридична та фактична адреси, реквізити ліцензії, інформація про керівників, досвід роботи, дані та телефон представників забудовника, до яких, при необхідності, можуть звернутися довірителі ФФБ;
 
   інформацію про забудовника: назва, юридична та фактична адреси, реквізити ліцензії, інформація про керівників, досвід роботи, дані та телефон представників забудовника, до яких, при необхідності, можуть звернутися довірителі ФФБ;
 
74. інформацію про підрядну організацію: назва, юридична та фактична адреси, дані та реквізити ліцензій, необхідних для виконання всіх робіт, пов’язаних з будівництвом, інформація про керівників, досвід роботи;
 
   інформацію про підрядну організацію: назва, юридична та фактична адреси, дані та реквізити ліцензій, необхідних для виконання всіх робіт, пов’язаних з будівництвом, інформація про керівників, досвід роботи;
 
75. інформацію про управителя ФФБ: назва, юридична та фактична адреси, дані та реквізити ліцензії, необхідної для управління коштами та іншим майном, інформація про керівників, досвід роботи;
 
   інформацію про управителя ФФБ: назва, юридична та фактична адреси, дані та реквізити ліцензії, необхідної для управління коштами та іншим майном, інформація про керівників, досвід роботи;
 
76. інформацію про об’єкт будівництва та об’єкти інвестування: стислий опис об’єкта будівництва (кількість під’їздів, кількість поверхів, для житлового будинку - наявність вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, наявність паркінгу тощо); стисла технічна характеристика об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, стислий перелік обладнання, що буде встановлено на об’єктах інвестування; строки початку та закінчення будівництва;
 
   інформацію про об’єкт будівництва та об’єкти інвестування: стислий опис об’єкта будівництва (кількість під’їздів, кількість поверхів, для житлового будинку - наявність вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, наявність паркінгу тощо); стисла технічна характеристика об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, стислий перелік обладнання, що буде встановлено на об’єктах інвестування; строки початку та закінчення будівництва;
 
77. проектна декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах державного архітектурно-будівельного контролю та опублікуванню у засобах масової інформації;
 
   проектна декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах державного архітектурно-будівельного контролю та опублікуванню у засобах масової інформації;
 
78. облік прав вимоги довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об’єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям;
 
   облік прав вимоги довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об’єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям;
 
79. система обліку прав вимоги довірителів ФФБ - складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об’єктів інвестування;
 
   система обліку прав вимоги довірителів ФФБ - складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об’єктів інвестування;
 
80. перелік об’єктів інвестування - документ за конкретним об’єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ, що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об’єктів інвестування, включених до цього документу;
 
   перелік об’єктів інвестування - документ за конкретним об’єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ, що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об’єктів інвестування, включених до цього документу;
 
81. система ФОН-ФФБ - врегульовані цим Законом та договорами дії довірителів та управителя системи ФОН-ФФБ при організації будівництва. Довірителями системи ФОН-ФФБ є власники сертифікатів ФОН (установники управління ФОН), від імені яких виступає управитель системи ФОН-ФФБ. Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за умови, що ФОН та ФФБ мають одного управителя, при цьому, кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ. На інших довірителів ФФБ правовідносини системи ФОН-ФФБ не розповсюджуються;
 
   система ФОН-ФФБ - врегульовані цим Законом та договорами дії довірителів та управителя системи ФОН-ФФБ при організації будівництва. Довірителями системи ФОН-ФФБ є власники сертифікатів ФОН (установники управління ФОН), від імені яких виступає управитель системи ФОН-ФФБ. Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за умови, що ФОН та ФФБ мають одного управителя, при цьому, кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ. На інших довірителів ФФБ правовідносини системи ФОН-ФФБ не розповсюджуються;
 
82. спільний інвестор ФОН - цілісна спільність довірителів ФОН, від імені яких виступає управитель ФОН. Довірителі, які складають спільного інвестора ФОН, не мають права власності на наперед визначені частки активів ФОН і не можуть самостійно розпоряджатись цими активами;
 
   спільний інвестор ФОН - цілісна спільність довірителів ФОН, від імені яких виступає управитель ФОН. Довірителі, які складають спільного інвестора ФОН, не мають права власності на наперед визначені частки активів ФОН і не можуть самостійно розпоряджатись цими активами;
 
83. винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до цього Закону установники управління (довірителі ФФБ) сплачують управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі і порядку, визначених договором про участь у ФФБ. Також управитель може отримувати винагороду або утримувати її самостійно в інших випадках, передбачених цим Законом;
 
   винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до цього Закону установники управління (довірителі ФФБ) сплачують управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі і порядку, визначених договором про участь у ФФБ. Також управитель може отримувати винагороду або утримувати її самостійно в інших випадках, передбачених цим Законом;
 
84. винагорода управителя ФОН - грошові кошти, які відповідно до цього Закону управитель самостійно утримує за рахунок ФОН за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю: проведення операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН з метою отримання доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та для забезпечення його діяльності з управління майном. Управитель самостійно утримує таку винагороду у строки, розмірі і порядку, визначених Правилами ФОН»;
 
   винагорода управителя ФОН - грошові кошти, які відповідно до цього Закону управитель самостійно утримує за рахунок ФОН за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю: проведення операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН з метою отримання доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та для забезпечення його діяльності з управління майном. Управитель самостійно утримує таку винагороду у строки, розмірі і порядку, визначених Правилами ФОН»;
 
85. 3) викласти частину третю статті 3 у такій редакції:
 
   4) викласти частину третю статті 3 у такій редакції:
 
86. «Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном, окрім довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим управителю за договором управління майном, шляхом подання йому відповідного письмового звернення»;
 
   «Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном, окрім довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим управителю за договором управління майном, шляхом подання йому відповідного письмового звернення»;
 
87. 4) викласти частину першу статті 4 у такій редакції:
 
   5) викласти частину третю статті 3 у такій редакції:
 
88. «Управителем може бути фінансова установа, статутний фонд якої становить не менше п’яти мільйонів євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями до моменту початку залучення коштів від установників управління майном»;
 
-7- Клименко О.І.
Викласти абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу І у такій редакції:
«Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якої становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до моменту початку залучення коштів від установників управління майном».
 
Враховано   Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якої становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до моменту початку залучення коштів від установників управління майном
 
    -8- Чорноволенко О.В.
В підпункті 4 пункту 3 розділу І слова «п’яти мільйонів євро» замінити словами «трьох мільйонів євро».
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
У статті 4 частину другу викласти у такій редакції:
«Забудовником може бути особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем. Статутний фонд цієї особи повинен становити не менше 5 мільйонів євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями до моменту початку залучення коштів від установників управління майном.»
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
1. У статті 4 після частини другої доповнити новою частиною третьою наступного змісту:
«Управителем та забудовником можуть бути особи, статутний фонд яких становить не менше 5 мільйонів євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями до моменту початку залучення коштів від установників управління майном.»
 
Відхилено    
89. 5) викласти частину четверту статті 5 у такій редакції:
 
   6) викласти частину четверту статті 5 у такій редакції:
 
90. «Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН, в тому числі і шляхом участі спільного інвестора ФОН у фонді фінансування будівництва»;
 
   «Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН, в тому числі і шляхом участі спільного інвестора ФОН у фонді фінансування будівництва»;
 
91. 6) доповнити статтю 6 новою частиною шостою такого змісту:
 
   7) доповнити статтю 6 новою частиною шостою такого змісту:
 
92. «Кошти учасників фондів, отримані управителем в управління, відокремлюються від іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів»;
 
   «Кошти учасників фондів, отримані управителем в управління, відокремлюються від іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів»;
 
93. 7) у статті 7:
 
   8) у статті 7:
 
94. викласти частину першу у такій редакції:
 
   викласти частину першу у такій редакції:
 
95. «Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених Правилами. Для ФФБ - це фінансування будівництва, для ФОН - це здійснення операцій з нерухомістю. Решта коштів залишається в управлінні управителя відповідно до Правил фонду. Вільні кошти на поточних рахунках фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, банк-управитель має право використовувати при здійсненні банківських операцій. При цьому банк-управитель несе відповідальність за їх збереження власними коштами»;
 
   «Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених Правилами. Для ФФБ - це фінансування будівництва, для ФОН - це здійснення операцій з нерухомістю. Решта коштів залишається в управлінні управителя відповідно до Правил фонду. Вільні кошти на поточних рахунках фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, банк-управитель має право використовувати при здійсненні банківських операцій. При цьому банк-управитель несе відповідальність за їх збереження власними коштами»;
 
96. доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:
 
97. «несе відповідальність за забезпечення інтересів установника управління, повноту і своєчасність виконання своїх зобов’язань перед ним»;
 
   «несе відповідальність за забезпечення інтересів установника управління, повноту і своєчасність виконання своїх зобов’язань перед ним»;
 
98. 8) доповнити частину першу статті 8 новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:
 
   9) доповнити частину першу статті 8 новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:
 
99. «управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків невиконання установниками управління майна своїх зобов’язань, передбачених договором про участь у ФФБ;
 
   «управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків невиконання установниками управління майна своїх зобов’язань, передбачених договором про участь у ФФБ;
 
100. управитель не може вимагати від установника управління майна виконання всіх своїх зобов'язань у випадку якщо управитель не виконує свої зобов’язання за договором управління майном;
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 8 у частині першій виключити:
абзац п’ятий, а саме: «управитель не може вимагати від установника управління майна виконання всіх своїх зобов'язань у випадку якщо управитель не виконує свої зобов’язання за договором управління майном»;
 
Відхилено   управитель не може вимагати від установника управління майна виконання всіх своїх зобов'язань у випадку якщо управитель не виконує свої зобов’язання за договором управління майном;
 
101. управитель не може установлювати обов'язкові для установника управління майна умови, з якими останній не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством»;
 
-12- Сербін Ю.С.
абзац шостий частини першої статті 8, а саме: «управитель не може установити обов’язкові для установника управління майна умови, з якими останній не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством» - виключити.
 
Відхилено   управитель не може установлювати обов'язкові для установника управління майна умови, з якими останній не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством».
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У статті 8 у частині першій виключити абзац шостий, а саме: «управитель не може установлювати обов'язкові для установника управління майна умови, з якими останній не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством».
 
Відхилено    
102. у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
 
103. 9) викласти статтю 9 у такій редакції:
 
   9) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
104. «Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником
 
   «Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником
 
105. Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов’язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов’язується здійснювати фінансування будівництва цих об’єктів будівництва на умовах договору.
 
   Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов’язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов’язується здійснювати фінансування будівництва цих об’єктів будівництва на умовах договору.
 
106. Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов’язково містити зобов’язання забудовника після закінчення будівництва передати об’єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ.
 
   Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов’язково містити зобов’язання забудовника після закінчення будівництва передати об’єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ.
 
107. Технічні характеристики збудованого об’єкта будівництва та об’єктів інвестування мають відповідати проектній декларації.
 
   Технічні характеристики збудованого об’єкта будівництва та об’єктів інвестування мають відповідати проектній декларації.
 
108. Договір між забудовником та управителем ФОН може містити застереження про те, що фінансування спорудження цього об’єкта будівництва може здійснюватися з використанням коштів інших фондів, управителем яких може бути сам управитель ФОН або інші фінансові установи.
 
   Договір між забудовником та управителем ФОН може містити застереження про те, що фінансування спорудження цього об’єкта будівництва може здійснюватися з використанням коштів інших фондів, управителем яких може бути сам управитель ФОН або інші фінансові установи.
 
109. За одним об’єктом будівництва забудовник не має права укладати договори з різними управителями ФФБ.
 
   За одним об’єктом будівництва забудовник не має права укладати договори з різними управителями ФФБ.
 
110. За кожним об'єктом будівництва забудовник або його підрядник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний укласти із страховиком, визначеним управителем, договір обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва - на користь управителя як довірчого власника, та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь особи, якій відповідно до статті 19 цього Закону буде переданий об’єкт будівництва після введення його в експлуатацію - об’єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації.
 
-14- Клименко О.І.
У шостому абзаці нової редакції статті 9 слова «страховиком, визначеним управителем» замінити словами «страховиком, який визначається управителем та є членом Будівельного страхового пулу».
 
Враховано   За кожним об'єктом будівництва забудовник або його підрядник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний укласти із страховиком, який визначається управителем та є членом Будівельного страхового пулу, договір обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва - на користь управителя як довірчого власника, та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь особи, якій відповідно до статті 19 цього Закону буде переданий об’єкт будівництва після введення його в експлуатацію - об’єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації.
 
111. Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні об'єкта будівництва. Ця умова має бути внесена забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням об'єкта будівництва.
 
   Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні об'єкта будівництва. Ця умова має бути внесена забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням об'єкта будівництва.
 
112. В рамках договору між забудовником та управителем ФФБ, за кожним об'єктом будівництва забудовник передає управителю перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі установникам фонду на умовах Правил цього фонду. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані управителю фонду, без письмової згоди управителя фонду, а після переходу прав на об’єкти інвестування від управителя фонду до установників фонду - без письмової згоди установників фонду.
 
   В рамках договору між забудовником та управителем ФФБ, за кожним об'єктом будівництва забудовник передає управителю перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі установникам фонду на умовах Правил цього фонду. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані управителю фонду, без письмової згоди управителя фонду, а після переходу прав на об’єкти інвестування від управителя фонду до установників фонду - без письмової згоди установників фонду.
 
113. Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.
 
   Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.
 
114. Протягом періоду будівництва управитель ФФБ відповідно до умов договору підтверджує забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про об'єкти інвестування, майнові права на які передані установникам ФФБ на умовах Правил цього фонду та договорів про участь у ФФБ»;
 
   Протягом періоду будівництва управитель ФФБ відповідно до умов договору підтверджує забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про об'єкти інвестування, майнові права на які передані установникам ФФБ на умовах Правил цього фонду та договорів про участь у ФФБ»;
 
115. 10) викласти частину першу статті 10 у такій редакції:
 
   11) викласти частину першу статті 10 у такій редакції:
 
116. «Виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону»;
 
   «Виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону»;
 
117. 11) доповнити Закон статтею 10--1 такого змісту:
 
-15- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 10-1 «Страхування ризиків, що виникають в процесі функціонування ФФБ. Страхові ризики».
 
Відхилено   12) доповнити Закон статтею 10--1 такого змісту:
 
118. «Стаття 10-1. Страхування ризиків, що виникають в процесі функціонування ФФБ. Страхові ризики.
 
   «Стаття 10-1. Страхування ризиків, що виникають в процесі функціонування ФФБ. Страхові ризики.
 
119. Майнові ризики за договором про участь у фонді фінансування будівництва підлягають обов’язковому страхуванню відповідно до Закону України «Про страхування».
 
   Майнові ризики за договором про участь у фонді фінансування будівництва підлягають обов’язковому страхуванню відповідно до Закону України «Про страхування».
 
120. Майновими ризиками, пов’язаними з договором про участь у фонді фінансування будівництва, є:
 
   Майновими ризиками, пов’язаними з договором про участь у фонді фінансування будівництва, є:
 
121. несвоєчасне введення в експлуатацію об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування;
 
   несвоєчасне введення в експлуатацію об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування;
 
122. невідповідність технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування, а також обладнання, яке встановлюється на об’єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя, умовам договору або проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;
 
   невідповідність технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування, а також обладнання, яке встановлюється на об’єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя, умовам договору або проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;
 
123. невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об’єкті будівництва та/або об’єкті інвестування, передбачених договором про участь у фонді фінансування будівництва;
 
   невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об’єкті будівництва та/або об’єкті інвестування, передбачених договором про участь у фонді фінансування будівництва;
 
124. відсутність технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об’єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя;
 
   відсутність технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об’єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя;
 
125. ненадання управителем довірителю інформації, передбаченої правилами фонду чи договором про участь у фонді фінансування будівництва, що призвело до завдання шкоди довірителю або спричинило виникнення додаткових зобов’язань довірителя перед управителем.
 
   ненадання управителем довірителю інформації, передбаченої правилами фонду чи договором про участь у фонді фінансування будівництва, що призвело до завдання шкоди довірителю або спричинило виникнення додаткових зобов’язань довірителя перед управителем.
 
126. Відповідачами за договорами обов’язкового страхування виступають управитель і забудовник, відповідно.
 
   Відповідачами за договорами обов’язкового страхування виступають управитель і забудовник, відповідно.
 
127. Обов’язкове страхування майнових ризиків, визначених частиною другою цієї статті, здійснюється довірителем в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
 
   Обов’язкове страхування майнових ризиків, визначених частиною другою цієї статті, здійснюється довірителем в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
 
128. Довірителі мають право за свій рахунок застрахувати у добровільному порядку й інші майнові чи немайнові ризики, пов’язані з договором про участь у фонді фінансування будівництва»;
 
   Довірителі мають право за свій рахунок застрахувати у добровільному порядку й інші майнові чи немайнові ризики, пов’язані з договором про участь у фонді фінансування будівництва»;
 
129. 12) викласти статті 11 - 21, 24, 25, 27 - 29 у такій редакції:
 
   13) викласти статті 11 - 21, 24, 25, 27 - 29 у такій редакції:
 
130. «Стаття 11. Створення ФФБ
 
   «Стаття 11. Створення ФФБ
 
131. Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою.
 
   Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою.
 
132. ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду Б.
 
   ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду Б.
 
133. Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації та проектної декларації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, визначених у проектній декларації, незалежно від обсягу фінансування
 
   Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації та проектної декларації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, визначених у проектній декларації, незалежно від обсягу фінансування
 
134. Для ФФБ виду Б:
 
   Для ФФБ виду Б:
 
135. забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування та об’єкта будівництва, здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації та проектної декларації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, визначених у проектній декларації, у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва;
 
   забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування та об’єкта будівництва, здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації та проектної декларації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, визначених у проектній декларації, у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва;
 
136. управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва.
 
   управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва.
 
137. При здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.
 
   При здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.
 
138. Управитель може створити ФФБ виду Б лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків.
 
   Управитель може створити ФФБ виду Б лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків.
 
139. Дозвіл на прийняття управителем на себе комерційних ризиків, визначених цим Законом, надає відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя відповідно до розроблених ним нормативно-правових актів.
 
   Дозвіл на прийняття управителем на себе комерційних ризиків, визначених цим Законом, надає відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя відповідно до розроблених ним нормативно-правових актів.
 
140. Управитель по кожному забудовнику може створити окремий ФФБ кожного виду. Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об'єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А, та письмово повідомити про це довірителів за цим об'єктом будівництва та забудовника в місячний строк.
 
   Управитель по кожному забудовнику може створити окремий ФФБ кожного виду. Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об'єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А, та письмово повідомити про це довірителів за цим об'єктом будівництва та забудовника в місячний строк.
 
141. ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених управителем ФФБ в управління коштів, не встановлюються.
 
   ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених управителем ФФБ в управління коштів, не встановлюються.
 
142. Банк-управитель відкриває рахунок ФФБ у своєму балансі.
 
   Банк-управитель відкриває рахунок ФФБ у своєму балансі.
 
143. Управитель, який не є банківською установою, відкриває в обраному ним банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду.
 
   Управитель, який не є банківською установою, відкриває в обраному ним банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду.
 
144. Рахунок ФФБ Управитель використовує для:
 
   Рахунок ФФБ Управитель використовує для:
 
145. обліку залучених в управління коштів;
 
   обліку залучених в управління коштів;
 
146. здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ;
 
   здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ;
 
147. зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів.
 
   зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів.
 
148. Облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ.
 
   Облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ.
 
149. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи та спільний інвестор ФОН. При умові виникнення правовідносин системи ФОН-ФФБ, довірителем ФФБ є спільний інвестор ФОН, в інтересах якого діє управитель ФОН. При цьому договір про участь у ФФБ має містити відповідне застереження.
 
   Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи та спільний інвестор ФОН. При умові виникнення правовідносин системи ФОН-ФФБ, довірителем ФФБ є спільний інвестор ФОН, в інтересах якого діє управитель ФОН. При цьому договір про участь у ФФБ має містити відповідне застереження.
 
150. Залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
 
   Залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
 
151. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
 
   Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
 
152. несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ;
 
   несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ;
 
153. несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед довірителями ФФБ у межах цього Закону та договору про участь у ФФБ;
 
   несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед довірителями ФФБ у межах цього Закону та договору про участь у ФФБ;
 
154. не несе відповідальності власним майном за виплату коштів довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ виду А, при дотриманні управителем ФФБ встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з ФФБ на вимогу довірителя;
 
   не несе відповідальності власним майном за виплату коштів довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ виду А, при дотриманні управителем ФФБ встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з ФФБ на вимогу довірителя;
 
155. за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.
 
   за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування.
 
156. ФФБ діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед довірителями»;
 
   ФФБ діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед довірителями»;
 
157. «Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ
 
   «Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ
 
158. Управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цього ФФБ. Правила ФФБ є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами цієї системи фінансування будівництва житла.
 
   Управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цього ФФБ. Правила ФФБ є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами цієї системи фінансування будівництва житла.
 
159. Правила ФФБ визначають вид ФФБ, процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя, відповідальність управителя і забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов’язань, порядок отримання довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем та забудовником та договором між управителем та установником фонду, або неналежного виконання таких робіт, та інші умови функціонування ФФБ.
 
-16- Кармазін Ю.А.
У статті 12 у частині другій виключити слова: «…порядок отримання довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем та забудовником та договором між управителем та установником фонду, або неналежного виконання таких робіт…» і далі – за текстом.
 
Відхилено   Правила ФФБ визначають вид ФФБ, процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя, відповідальність управителя і забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов’язань, порядок отримання довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем та забудовником та договором між управителем та установником фонду, або неналежного виконання таких робіт, та інші умови функціонування ФФБ.
 
160. Правила ФФБ є публічною пропозицією для вступу до фонду особи, яка бажає стати довірителем цього фонду, на підставі визнання цих Правил.
 
   Правила ФФБ є публічною пропозицією для вступу до фонду особи, яка бажає стати довірителем цього фонду, на підставі визнання цих Правил.
 
161. Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном у договорі управління майном, і містити зобов'язання управителя виконувати процедури щодо:
 
   Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном у договорі управління майном, і містити зобов'язання управителя виконувати процедури щодо:
 
162. забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;
 
   забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;
 
163. забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді;
 
   забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді;
 
164. Після визнання довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх довірителів. У разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил ФФБ управитель ФФБ зобов’язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту норм, які пропонується змінити, кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від управителя з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на вказану у договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя»;
 
   Після визнання довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх довірителів. У разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил ФФБ управитель ФФБ зобов’язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту норм, які пропонується змінити, кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від управителя з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на вказану у договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя»;
 
165. «Стаття 13. Система функціонування ФФБ
 
   «Стаття 13. Система функціонування ФФБ
 
166. Система функціонування ФФБ передбачає:
 
   Система функціонування ФФБ передбачає:
 
167. укладання договору між забудовником та управителем ФФБ, визначення характеристик об'єктів будівництва і об’єктів інвестування, передача забудовником управителю ФФБ переліку об’єктів інвестування в об’єктах будівництва;
 
   укладання договору між забудовником та управителем ФФБ, визначення характеристик об'єктів будівництва і об’єктів інвестування, передача забудовником управителю ФФБ переліку об’єктів інвестування в об’єктах будівництва;
 
168. оприлюднення забудовником зареєстрованої проектної декларації;
 
   оприлюднення забудовником зареєстрованої проектної декларації;
 
169. затвердження Правил ФФБ;
 
   затвердження Правил ФФБ;
 
170. відкриття управителем ФФБ фінансування об'єктів будівництва;
 
   відкриття управителем ФФБ фінансування об'єктів будівництва;
 
171. надання управителем довірителю даних про умови участі у ФФБ для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ;
 
   надання управителем довірителю даних про умови участі у ФФБ для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ;
 
172. укладання управителем ФФБ договору з довірителем про участь у ФФБ;
 
   укладання управителем ФФБ договору з довірителем про участь у ФФБ;
 
173. внесення довірителем коштів до ФФБ та передачу їх управителю ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ;
 
   внесення довірителем коштів до ФФБ та передачу їх управителю ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ;
 
174. закріплення управителем за довірителем обраного ним об'єкта інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва;
 
   закріплення управителем за довірителем обраного ним об'єкта інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва;
 
175. відкриття управителем рахунку довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ;
 
   відкриття управителем рахунку довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ;
 
176. можливість дострокового припинення управління майном за ініціативою довірителя, відкріплення від нього об'єкта інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, визначених Правилами ФФБ, внаслідок зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво;
 
   можливість дострокового припинення управління майном за ініціативою довірителя, відкріплення від нього об'єкта інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, визначених Правилами ФФБ, внаслідок зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво;
 
177. можливість здійснення довірителем на умовах Правил ФФБ зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ;
 
   можливість здійснення довірителем на умовах Правил ФФБ зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ;
 
178. внесення управителем змін до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ;
 
   внесення управителем змін до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ;
 
179. передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнових прав на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав;
 
   передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнових прав на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав;
 
180. організацію спорудження забудовником об'єктів будівництва відповідно до проектної документації та проектної декларації;
 
   організацію спорудження забудовником об'єктів будівництва відповідно до проектної документації та проектної декларації;
 
181. фінансування управителем ФФБ спорудження об'єктів будівництва;
 
   фінансування управителем ФФБ спорудження об'єктів будівництва;
 
182. формування управителем ФФБ оперативного резерву на рахунку ФФБ за рахунок отриманих в управління коштів;
 
   формування управителем ФФБ оперативного резерву на рахунку ФФБ за рахунок отриманих в управління коштів;
 
183. здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на об’єкті будівництва, дотриманням технічних характеристик об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, зазначених у проектній декларації, вжиття заходів для усунення виявлених недоліків;
 
   здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на об’єкті будівництва, дотриманням технічних характеристик об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, зазначених у проектній декларації, вжиття заходів для усунення виявлених недоліків;
 
184. повернення забудовником коштів до ФФБ на вимогу управителя ФФБ виду А у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ виду А, а також в інших випадках, визначених договором;
 
   повернення забудовником коштів до ФФБ на вимогу управителя ФФБ виду А у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ виду А, а також в інших випадках, визначених договором;
 
185. здійснення управителем ФФБ контролю за виконанням забудовником своїх зобов'язань за договором;
 
   здійснення управителем ФФБ контролю за виконанням забудовником своїх зобов'язань за договором;
 
186. введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію, письмове повідомлення про це управителя, замовлення технічної документації на об'єкт будівництва та на кожний об'єкт інвестування, передачу управителю ФФБ даних щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 
   введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію, письмове повідомлення про це управителя, замовлення технічної документації на об'єкт будівництва та на кожний об'єкт інвестування, передачу управителю ФФБ даних щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 
187. повідомлення управителем ФФБ кожного довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію з наданням на письмову вимогу довірителя копії відповідного акту;
 
   повідомлення управителем ФФБ кожного довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію з наданням на письмову вимогу довірителя копії відповідного акту;
 
188. здійснення довірителем остаточних розрахунків з управителем за даними щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 
   здійснення довірителем остаточних розрахунків з управителем за даними щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 
189. отримання довірителем сум страхового відшкодування у порядку і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У статті 13 у частині першій виключити абзац 24: «отримання довірителем сум страхового відшкодування у порядку і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ».
 
Відхилено   отримання довірителем сум страхового відшкодування у порядку і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ;
 
190. передачу управителем ФФБ забудовнику переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування;
 
   передачу управителем ФФБ забудовнику переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування;
 
191. отримання довірителями у власність закріплених за ними об'єктів інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ;
 
   отримання довірителями у власність закріплених за ними об'єктів інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ;
 
192. перерахування управителем забудовнику на умовах договору коштів оперативного резерву, сформованого за введеним в експлуатацію об’єктом будівництва, закриття фінансування об'єкта будівництва;
 
   перерахування управителем забудовнику на умовах договору коштів оперативного резерву, сформованого за введеним в експлуатацію об’єктом будівництва, закриття фінансування об'єкта будівництва;
 
193. припинення дій за договором, укладеним між управителем ФФБ та забудовником.
 
   припинення дій за договором, укладеним між управителем ФФБ та забудовником.
 
194. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
 
   Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
 
195. несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ;
 
   несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ;
 
196. несе зобов'язання перед довірителями ФФБ у межах договору про участь у ФФБ;
 
   несе зобов'язання перед довірителями ФФБ у межах договору про участь у ФФБ;
 
197. за письмовою заявою довірителя виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування»;
 
   за письмовою заявою довірителя виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування»;
 
198. «Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ
 
   «Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ
 
199. Фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.
 
   Фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.
 
200. Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу. Якщо довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують правомірність дій такого управителя ФОН. Якщо управитель ФОН та управитель ФФБ в системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки назва такого ФОН. Укладання такого договору від імені довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, може бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з правом передоручення.
 
   Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу. Якщо довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують правомірність дій такого управителя ФОН. Якщо управитель ФОН та управитель ФФБ в системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки назва такого ФОН. Укладання такого договору від імені довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, може бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з правом передоручення.
 
201. Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. Для довірителя ФФБ, який є спільним інвестором ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, рахунок відкривається на ім’я управителя ФОН з відповідною позначкою.
 
   Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. Для довірителя ФФБ, який є спільним інвестором ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, рахунок відкривається на ім’я управителя ФОН з відповідною позначкою.
 
202. Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному фонді мати кілька рахунків у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.
 
   Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному фонді мати кілька рахунків у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.
 
203. Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити:
 
   Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити:
 
204. предмет договору;
 
   предмет договору;
 
205. найменування особи довірителя;
 
   найменування особи довірителя;
 
206. найменування особи управителя ФФБ;
 
   найменування особи управителя ФФБ;
 
207. вид ФФБ;
 
   вид ФФБ;
 
208. порядок передачі довірителем коштів в управління управителю ФФБ;
 
   порядок передачі довірителем коштів в управління управителю ФФБ;
 
209. обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном;
 
   обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном;
 
210. права та обов'язки управителя ФФБ та довірителя;
 
   права та обов'язки управителя ФФБ та довірителя;
 
211. дані про об’єкт будівництва із зазначенням його місця розташування та технічних характеристик відповідно до проектної декларації;
 
   дані про об’єкт будівництва із зазначенням його місця розташування та технічних характеристик відповідно до проектної декларації;
 
212. запланована дата (місяць і рік) введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 
   запланована дата (місяць і рік) введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 
213. дані про закріплений за довірителем об'єкт інвестування із зазначенням його технічних характеристик;
 
   дані про закріплений за довірителем об'єкт інвестування із зазначенням його технічних характеристик;
 
214. строки та механізм повернення довірителю коштів на його вимогу, розмір платежів, які повинен сплатити при цьому довіритель;
 
   строки та механізм повернення довірителю коштів на його вимогу, розмір платежів, які повинен сплатити при цьому довіритель;
 
215. строк дії договору;
 
   строк дії договору;
 
216. відповідальність сторін за невиконання умов договору;
 
   відповідальність сторін за невиконання умов договору;
 
217. порядок надання інформації довірителю про хід виконання умов договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій формі;
 
   порядок надання інформації довірителю про хід виконання умов договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій формі;
 
218. порядок взаємодії довірителя та управителя ФФБ у випадку дострокового введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 
   порядок взаємодії довірителя та управителя ФФБ у випадку дострокового введення об’єкта будівництва в експлуатацію;
 
219. порядок внесення змін і доповнень до договору про участь у ФФБ;
 
   порядок внесення змін і доповнень до договору про участь у ФФБ;
 
220. розмір та форму винагороди управителя ФФБ.
 
   розмір та форму винагороди управителя ФФБ.
 
221. До договору про участь у ФФБ додаються:
 
   До договору про участь у ФФБ додаються:
 
222. правила ФФБ;
 
   правила ФФБ;
 
223. графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі;
 
   графічне зображення схеми будівельного плану об’єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об’єкта інвестування на поверсі;
 
224. стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті інвестування;
 
   стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті інвестування;
 
225. перелік обладнання, яке буде встановлене на об’єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві;
 
   перелік обладнання, яке буде встановлене на об’єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві;
 
226. стислий перелік робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті будівництва та прибудинковій території;
 
   стислий перелік робіт, які забудовник зобов’язується провести на об’єкті будівництва та прибудинковій території;
 
227. перелік обладнання, яке буде встановлене на об’єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об’єднанню співвласників будинку.
 
   перелік обладнання, яке буде встановлене на об’єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об’єднанню співвласників будинку.
 
228. За вимогою довірителя управитель ФФБ зобов’язаний ознайомити довірителя або на вимогу довірителя надати йому копії отриманих від забудовника документів з даними про:
 
   За вимогою довірителя управитель ФФБ зобов’язаний ознайомити довірителя або на вимогу довірителя надати йому копії отриманих від забудовника документів з даними про:
 
229. забудовника та об’єкт будівництва:
 
   забудовника та об’єкт будівництва:
 
230. документи, що дозволяють провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
 
   документи, що дозволяють провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
 
231. документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
 
   документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
 
232. позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
 
   позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
 
233. дозвіл на виконання будівельних робіт;
 
   дозвіл на виконання будівельних робіт;
 
234. ліцензія підрядної організації;
 
   ліцензія підрядної організації;
 
235. зареєстрована та опублікована проектна декларація.
 
   зареєстрована та опублікована проектна декларація.
 
236. Управитель не повинен включати у договори із довірителями умови, які є несправедливими згідно Закону України «Про захист прав споживачів».
 
-18- Сербін Ю.С.
Кармазін Ю.А.
Частину восьму статті 14, а саме: «Управитель не повинен включати у договори із довірителями умови, які є несправедливими згідно Закону України «Про захист прав споживачів» - виключити.
 
Відхилено   Управитель не повинен включати у договори із довірителями умови, які є несправедливими згідно Закону України «Про захист прав споживачів».
 
237. Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію управитель може продовжити укладання договорів про участь у ФФБ із закріпленням об’єктів інвестування за довірителями до моменту отримання письмової вимоги забудовника повернути йому майнові права на об’єкти інвестування, які не передані довірителям. Забудовник зобов’язаний прийняти від управителя такі майнові права»;
 
   Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію управитель може продовжити укладання договорів про участь у ФФБ із закріпленням об’єктів інвестування за довірителями до моменту отримання письмової вимоги забудовника повернути йому майнові права на об’єкти інвестування, які не передані довірителям. Забудовник зобов’язаний прийняти від управителя такі майнові права»;
 
238. «Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ
 
   «Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ
 
239. При укладенні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя. Цей об'єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на умовах Правил ФФБ.
 
   При укладенні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя. Цей об'єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на умовах Правил ФФБ.
 
240. При внесенні коштів довірителем до ФФБ управитель зобов’язаний закріпити за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього об'єкта інвестування та одночасно внести відповідну інформацію до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування виникає у довірителя з моменту передачі коштів в управління управителю ФФБ.
 
   При внесенні коштів довірителем до ФФБ управитель зобов’язаний закріпити за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього об'єкта інвестування та одночасно внести відповідну інформацію до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування виникає у довірителя з моменту передачі коштів в управління управителю ФФБ.
 
241. Розмір вимог довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування. Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним об’єкта інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у ФФБ решти вимірних одиниць цього об’єкта інвестування; закріплення решти вимірних одиниць цього об’єкта інвестування за іншими довірителями забороняється.
 
   Розмір вимог довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування. Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним об’єкта інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у ФФБ решти вимірних одиниць цього об’єкта інвестування; закріплення решти вимірних одиниць цього об’єкта інвестування за іншими довірителями забороняється.
 
242. При закріпленні об'єкта інвестування за довірителем:
 
   При закріпленні об'єкта інвестування за довірителем:
 
243. довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ;
 
   довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ;
 
244. управитель вилучає цей об'єкт з переліку об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим довірителем та зобов'язується, за умови виконання довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, включити довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування. За недотримання управителем цієї вимоги, що призвело до закріплення одного об’єкта інвестування за двома або більше довірителями, управитель несе відповідальність власним майном.
 
   управитель вилучає цей об'єкт з переліку об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим довірителем та зобов'язується, за умови виконання довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, включити довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування. За недотримання управителем цієї вимоги, що призвело до закріплення одного об’єкта інвестування за двома або більше довірителями, управитель несе відповідальність власним майном.
 
245. Закріплення об'єкта інвестування за довірителем є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва.
 
   Закріплення об'єкта інвестування за довірителем є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва.
 
246. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об'єкта інвестування. На підставі цих даних управитель розраховує вартість зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ.
 
-19- Кармазін Ю.А.
У статті 15 частину шосту виключити.
 
Відхилено   Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об'єкта інвестування. На підставі цих даних управитель розраховує вартість зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ.
 
247. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об'єкта будівництва.
 
-20- Сербін Ю.С.
Кармазін Ю.А.
частину сьому статті 15, а саме: «Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об'єкта будівництва» - виключити.
 
Відхилено   Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об'єкта будівництва.
 
248. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування.
 
   У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування.
 
249. Облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель веде у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.
 
   Облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель веде у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.
 
250. Управитель вносить зміни до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій:
 
   Управитель вносить зміни до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій:
 
251. прийняття майнових прав на об’єкти інвестування від забудовника;
 
   прийняття майнових прав на об’єкти інвестування від забудовника;
 
252. відкриття рахунку довірителю;
 
   відкриття рахунку довірителю;
 
253. закріплення за довірителем об’єкта інвестування;
 
   закріплення за довірителем об’єкта інвестування;
 
254. закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць об’єктів інвестування;
 
   закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць об’єктів інвестування;
 
255. оформлення операції зміни об’єкта інвестування, уступки права вимоги довірителя на вимірні одиниці об’єкта інвестування третім особам;
 
   оформлення операції зміни об’єкта інвестування, уступки права вимоги довірителя на вимірні одиниці об’єкта інвестування третім особам;
 
256. оформлення відмови довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць об’єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування;
 
   оформлення відмови довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць об’єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування;
 
257. відкріплення від довірителя об’єкта інвестування;
 
   відкріплення від довірителя об’єкта інвестування;
 
258. передача довірителю майнових прав на закріплений за ним об’єкт інвестування;
 
   передача довірителю майнових прав на закріплений за ним об’єкт інвестування;
 
259. закриття фінансування об’єкта будівництва.
 
   закриття фінансування об’єкта будівництва.
 
260. Підставою для внесення змін до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ є документи, визначені Правилами ФФБ.
 
   Підставою для внесення змін до системи обліку прав вимоги довірителів ФФБ є документи, визначені Правилами ФФБ.
 
261. Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ.
 
   Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ.
 
262. У свідоцтві про участь у ФФБ обов'язково мають бути зазначені такі дані:
 
   У свідоцтві про участь у ФФБ обов'язково мають бути зазначені такі дані:
 
263. вид ФФБ;
 
   вид ФФБ;
 
264. дані довірителя:
 
   дані довірителя:
 
265. для юридичних осіб:
 
   для юридичних осіб:
 
266. для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 
   для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 
267. для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
 
   для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
 
268. для фізичних осіб:
 
   для фізичних осіб:
 
269. для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 
   для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 
270. для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
 
   для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
 
271. дата видачі свідоцтва;
 
   дата видачі свідоцтва;
 
272. закріплений за довірителем об'єкт інвестування;
 
   закріплений за довірителем об'єкт інвестування;
 
273. запланована дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік);
 
   запланована дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію (місяць і рік);
 
274. сума коштів, переданих довірителем в управління управителю;
 
   сума коштів, переданих довірителем в управління управителю;
 
275. кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування;
 
   кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування;
 
276. графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ;
 
   графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ;
 
277. витяг з договору про зобов'язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителів, щодо спорудження об'єктів будівництва та передачі у власність довірителям об'єктів інвестування.
 
   витяг з договору про зобов'язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителів, щодо спорудження об'єктів будівництва та передачі у власність довірителям об'єктів інвестування.
 
278. У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у ФФБ, свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні.
 
   У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у ФФБ, свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні.
 
279. У разі відмови довірителя від участі у ФФБ управитель виплачує довірителю кошти на умовах цього Закону, Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ та вилучає у довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладений з довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності).
 
   У разі відмови довірителя від участі у ФФБ управитель виплачує довірителю кошти на умовах цього Закону, Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ та вилучає у довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладений з довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності).
 
280. Довірителі можуть вносити до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.
 
-21- Сербін Ю.С.
частину шістнадцяту статті 15 викласти у такій редакції:
«Довірителі можуть вносити до ФФБ кошти в національній валюті України у безготівковій формі».
 
Відхилено   Довірителі можуть вносити до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.
 
    -22- Кармазін Ю.А.
виключити з частини шістнадцятої слова: «… готівковій чи…» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
281. Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов’язки довіреної особи з обов’язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ»;
 
   Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов’язки довіреної особи з обов’язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ»;
 
282. «Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів
 
   «Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів
 
283. Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює в межах отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву.
 
   Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює в межах отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву.
 
284. Для ФФБ виду Б управитель здійснює фінансування будівництва у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва та відповідно до графіка фінансування, погоджених управителем і забудовником за кожним об'єктом будівництва. У разі, якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менше обсягу, визначеного графіком фінансування, управитель здійснює фінансування будівництва за рахунок інших джерел.
 
   Для ФФБ виду Б управитель здійснює фінансування будівництва у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва та відповідно до графіка фінансування, погоджених управителем і забудовником за кожним об'єктом будівництва. У разі, якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менше обсягу, визначеного графіком фінансування, управитель здійснює фінансування будівництва за рахунок інших джерел.
 
285. За кожним об'єктом будівництва забудовник до відкриття фінансування зобов’язаний повідомити управителя ФФБ про всі свої зобов’язання (та про всі відомі йому зобов`язання землевласника) перед третіми особами за цим об’єктом будівництва.
 
   За кожним об'єктом будівництва забудовник до відкриття фінансування зобов’язаний повідомити управителя ФФБ про всі свої зобов’язання (та про всі відомі йому зобов`язання землевласника) перед третіми особами за цим об’єктом будівництва.
 
286. Перелік документів, який забудовник зобов`язаний надати управителю ФФБ для відкриття фінансування об'єкта будівництва, визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед них обов’язково мають бути копії таких документів, завірені забудовником в установленому порядку:
 
   Перелік документів, який забудовник зобов`язаний надати управителю ФФБ для відкриття фінансування об'єкта будівництва, визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед них обов’язково мають бути копії таких документів, завірені забудовником в установленому порядку:
 
287. документи, що дозволяють провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
 
   документи, що дозволяють провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
 
288. документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об’єкт будівництва;
 
   документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об’єкт будівництва;
 
289. для забудовників, що не є землекористувачами земельної ділянки - договір із землекористувачем про передачу забудовнику прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
 
   для забудовників, що не є землекористувачами земельної ділянки - договір із землекористувачем про передачу забудовнику прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;
 
290. позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
 
   позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;
 
291. дозвіл на виконання будівельних робіт;
 
   дозвіл на виконання будівельних робіт;
 
292. ліцензія підрядної організації;
 
   ліцензія підрядної організації;
 
293. зареєстрована та опублікована проектна декларація.
 
   зареєстрована та опублікована проектна декларація.
 
294. Проектна декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах державного архітектурно-будівельного контролю. Протягом п`яти днів з дати реєстрації проектної декларації забудовник зобов’язаний оприлюднити її у засобах масової інформації, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва.
 
   Проектна декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах державного архітектурно-будівельного контролю. Протягом п`яти днів з дати реєстрації проектної декларації забудовник зобов’язаний оприлюднити її у засобах масової інформації, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва.
 
295. В разі зміни будь-яких даних, що містяться у проектній декларації, забудовник зобов’язаний зареєструвати в органах державного архітектурно-будівельного контролю зміни до проектної декларації та протягом десяти днів з дати реєстрації:
 
   В разі зміни будь-яких даних, що містяться у проектній декларації, забудовник зобов’язаний зареєструвати в органах державного архітектурно-будівельного контролю зміни до проектної декларації та протягом десяти днів з дати реєстрації:
 
296. оприлюднити проектну декларацію з внесеними змінами у засобах масової інформації, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва, з зазначенням обґрунтування внесення змін;
 
   оприлюднити проектну декларацію з внесеними змінами у засобах масової інформації, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва, з зазначенням обґрунтування внесення змін;
 
297. надати управителю опубліковану проектну декларацію з внесеними змінами.
 
   надати управителю опубліковану проектну декларацію з внесеними змінами.
 
298. Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об'єктами будівництва.
 
   Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об'єктами будівництва.
 
299. За кожним об’єктом будівництва забудовник зобов’язаний вести звітність за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її управителю.
 
   За кожним об’єктом будівництва забудовник зобов’язаний вести звітність за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її управителю.
 
300. Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
 
   Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
 
301. У разі встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, зазначених у проектній декларації, управитель зобов’язаний звернутись до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.
 
   У разі встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, зазначених у проектній декларації, управитель зобов’язаний звернутись до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.
 
302. У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФФБ виду А повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з довірителями ФФБ виду А. За невиконання зобов’язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення управителем розрахунків з довірителями ФФБ виду А Забудовник несе відповідальність своїм майном.
 
   У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФФБ виду А повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з довірителями ФФБ виду А. За невиконання зобов’язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення управителем розрахунків з довірителями ФФБ виду А Забудовник несе відповідальність своїм майном.
 
303. Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов’язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки»;
 
   Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов’язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки»;
 
304. «Стаття 17. Оперативний резерв
 
   «Стаття 17. Оперативний резерв
 
305. Кошти оперативного резерву, сформованого управителем на рахунку ФФБ відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій:
 
   Кошти оперативного резерву, сформованого управителем на рахунку ФФБ відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій:
 
306. виплата довірителям коштів з ФФБ;
 
   виплата довірителям коштів з ФФБ;
 
307. перерозподіл отриманих в управління коштів між об'єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об'єкта інвестування.
 
   перерозподіл отриманих в управління коштів між об'єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об'єкта інвестування.
 
308. Сума кошів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ.
 
-23- Сербін Ю.С.
Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 17, а саме: «Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об’єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ» - виключити.
 
Відхилено   Сума кошів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ.
 
309. Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя.
 
-24- Кармазін Ю.А.
У статті 17:
1) частину третю викласти у такій редакції:
«Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього об`єкта інвестування на день передачі коштів в управління управителю ФФБ»;
2) після частини третьої доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю у зв’язку з його виходом з ФФБ, повертається довірителю протягом 5 днів після здійснення управителем наступної повної реалізації цього об’єкта інвестування або після введення об’єкта будівництва в експлуатацію.»
3) у зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати частинами п’ятою – шостою.
 
Відхилено   Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя.
 
310. Оперативний резерв, сформований управителем за конкретним об’єктом будівництва, після введення цього об’єкта будівництва в експлуатацію управитель перераховує забудовнику у порядку, визначеному договором. Для ФФБ виду А оперативний резерв перераховується забудовнику у повному обсязі»;
 
-25- Сербін Ю.С.
частину четверту викласти у такій редакції:
«Оперативний резерв, сформований управителем за конкретним об’єктом будівництва, після введення цього об’єкта будівництва в експлуатацію управитель перераховує забудовнику у порядку визначеному договором між управителем та забудовником. Для ФФБ виду А оперативний резерв перераховується забудовнику у повному обсязі».
 
Враховано   Оперативний резерв, сформований управителем за конкретним об’єктом будівництва, після введення цього об’єкта будівництва в експлуатацію управитель перераховує забудовнику у порядку визначеному договором між управителем та забудовником. Для ФФБ виду А оперативний резерв перераховується забудовнику у повному обсязі.
 
    -26- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій у першому реченні після слів: «…визначеному договором» доповнити слова: «між забудовником та управителем ФФБ».
 
Враховано редакційно у пропозиції Н.д.Сербіна Ю.С.   
    -27- Кармазін Ю.А.
У статті 17 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
«Оперативний резерв, сформований управителем за конкретним об’єктом будівництва, після введення цього об’єкта будівництва в експлуатацію управитель перераховує забудовнику у порядку визначеному договором між управителем та забудовником. Для ФФБ виду А оперативний резерв перераховується забудовнику у повному обсязі.»
 
Враховано редакційно    
311. «Стаття 18. Контроль виконання зобов'язань за договором
 
   «Стаття 18. Контроль виконання зобов'язань за договором
 
312. Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
 
   Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
 
313. змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
 
   змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
 
314. погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
 
   погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
 
315. зростання вартості будівництва більш ніж на двадцять відсотків;
 
   зростання вартості будівництва більш ніж на двадцять відсотків;
 
316. збільшення строків будівництва більш ніж на дев’яносто днів.
 
   збільшення строків будівництва більш ніж на дев’яносто днів.
 
317. У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, відшкодування заподіяних забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями відповідно до умов статті 20 цього Закону, що виходять із ФФБ у зв'язку із розірванням договору про участь у ФФБ, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом.
 
   У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, відшкодування заподіяних забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями відповідно до умов статті 20 цього Закону, що виходять із ФФБ у зв'язку із розірванням договору про участь у ФФБ, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом.
 
318. Забудовник зобов'язаний на вимогу управителя протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки управителю з додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором.
 
   Забудовник зобов'язаний на вимогу управителя протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки управителю з додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором.
 
319. У разі порушення забудовником строків спорудження об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків, передбачених частиною першою цієї статті, довіритель має право вимагати від управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов’язаний виплатити довірителю кошти протягом 15 календарних днів після подання довірителем заяви про відмову від участі у ФФБ, у сумі, що визначається відповідно до статті 20 цього Закону при відмові довірителя від участі у ФФБ і не може бути менше за суму, внесену довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує управителю винагороду за виплату йому коштів в разі, якщо довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті»;
 
   У разі порушення забудовником строків спорудження об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків, передбачених частиною першою цієї статті, довіритель має право вимагати від управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов’язаний виплатити довірителю кошти протягом 15 календарних днів після подання довірителем заяви про відмову від участі у ФФБ, у сумі, що визначається відповідно до статті 20 цього Закону при відмові довірителя від участі у ФФБ і не може бути менше за суму, внесену довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує управителю винагороду за виплату йому коштів в разі, якщо довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті»;
 
320. «Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію
 
   «Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію
 
321. Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно.
 
   Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно.
 
322. Управитель ФФБ надає забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування, і повідомляє кожного довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу довірителя - надає йому копію відповідного акту;
 
   Управитель ФФБ надає забудовнику перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти інвестування, і повідомляє кожного довірителя про введення об’єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу довірителя - надає йому копію відповідного акту;
 
323. На підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою. Довідка є документом, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування.
 
   На підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою. Довідка є документом, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування.
 
324. У довідці про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування обов'язково мають бути зазначені такі дані:
 
   У довідці про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування обов'язково мають бути зазначені такі дані:
 
325. номер довідки та дата її видачі;
 
   номер довідки та дата її видачі;
 
326. вид ФФБ;
 
   вид ФФБ;
 
327. дані управителя ФФБ;
 
   дані управителя ФФБ;
 
328. дані довірителя:
 
   дані довірителя:
 
329. для юридичних осіб:
 
   для юридичних осіб:
 
330. для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Для довірителя ФФБ, який складає спільного інвестора ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, додатково мають бути зазначені дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати цей ФОН - назва та реєстраційний номер випуску сертифікатів ФОН;
 
   для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Для довірителя ФФБ, який складає спільного інвестора ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, додатково мають бути зазначені дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати цей ФОН - назва та реєстраційний номер випуску сертифікатів ФОН;
 
331. для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
 
   для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
 
332. для фізичних осіб:
 
   для фізичних осіб:
 
333. для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 
   для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 
334. для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
 
   для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
 
335. дані про закріплений за довірителем об'єкт інвестування:
 
   дані про закріплений за довірителем об'єкт інвестування:
 
336. вид об’єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення тощо);
 
   вид об’єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення тощо);
 
337. номер об’єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;
 
   номер об’єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;
 
338. номер об’єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);
 
   номер об’єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);
 
339. сума коштів, внесених довірителем до ФФБ.
 
   сума коштів, внесених довірителем до ФФБ.
 
340. Отриману від управителя ФФБ довідку про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування довіритель надає забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним об'єкт інвестування. Для довірителів ФФБ, які складають спільного інвестора ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати збудований об’єкт інвестування на ім’я управителя ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, із відповідною позначкою, для подальшого здійснення управителем ФОН або управителем системи ФОН-ФФБ операцій з цією нерухомістю відповідно до цього Закону, Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН.
 
   Отриману від управителя ФФБ довідку про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування довіритель надає забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним об'єкт інвестування. Для довірителів ФФБ, які складають спільного інвестора ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати збудований об’єкт інвестування на ім’я управителя ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, із відповідною позначкою, для подальшого здійснення управителем ФОН або управителем системи ФОН-ФФБ операцій з цією нерухомістю відповідно до цього Закону, Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН.
 
341. Для оформлення правовстановлюючих документів забудовник та довіритель підписують складений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування, в якому зазначаються:
 
   Для оформлення правовстановлюючих документів забудовник та довіритель підписують складений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування, в якому зазначаються:
 
342. перелік робіт, які забудовник провів на об’єкті інвестування;
 
   перелік робіт, які забудовник провів на об’єкті інвестування;
 
343. перелік обладнання, яке було встановлено на об’єкті інвестування для наступної його передачі довірителеві;
 
   перелік обладнання, яке було встановлено на об’єкті інвестування для наступної його передачі довірителеві;
 
344. стислий перелік робіт, які забудовник провів на об’єкті будівництва та прибудинковій території;
 
   стислий перелік робіт, які забудовник провів на об’єкті будівництва та прибудинковій території;
 
345. перелік обладнання, яке було встановлено на об’єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об’єднанню співвласників житлового будинку.
 
   перелік обладнання, яке було встановлено на об’єкті будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям чи об’єднанню співвласників житлового будинку.
 
346. Забудовник передає довірителеві паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на об’єкті інвестування, яке переходить у власність довірителя.
 
   Забудовник передає довірителеві паспорти, сертифікати, гарантійні документи на обладнання, встановлене на об’єкті інвестування, яке переходить у власність довірителя.
 
347. Довіритель має право у п’ятнадцятиденний строк або підписати підготовлений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій довірителя до забудовника щодо об’єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва і об’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків.
 
   Довіритель має право у п’ятнадцятиденний строк або підписати підготовлений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій довірителя до забудовника щодо об’єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва і об’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків.
 
348. У разі наявності у довірителя зауважень щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування забудовник зобов’язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п’ятнадцятиденний строк або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.
 
   У разі наявності у довірителя зауважень щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування забудовник зобов’язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п’ятнадцятиденний строк або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.
 
349. Перебіг строків виконання зобов’язань довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини забудовника на об’єкті будівництва та/або об’єкті інвестування.
 
   Перебіг строків виконання зобов’язань довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини забудовника на об’єкті будівництва та/або об’єкті інвестування.
 
350. Оформлення права власності на житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок. Органи місцевого самоврядування оформлюють право власності довірителя на об’єкт інвестування на підставі довідки про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування, при цьому органи місцевого самоврядування не мають права вимагати будь-яких інших документів щодо участі довірителя у ФФБ.
 
-28- Кармазін Ю.А.
У статті 19 у частині десятій з другого речення виключити слова: «… при цьому органи місцевого самоврядування не мають права вимагати будь-яких інших документів щодо участі довірителя у ФФБ».
 
Відхилено   Оформлення права власності на житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок. Органи місцевого самоврядування оформлюють право власності довірителя на об’єкт інвестування на підставі довідки про право довірителя на отримання у власність об'єкта інвестування, при цьому органи місцевого самоврядування не мають права вимагати будь-яких інших документів щодо участі довірителя у ФФБ.
 
351. Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від забудовника.
 
   Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від забудовника.
 
352. Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у сто двадцятиденний строк з дня введення об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією»;
 
-29- Сербін Ю.С.
3) статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
«Після оформлення права власності на об’єкти інвестування, які не увійшли до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво за цим об’єктом будівництва, забудовник здійснює продаж об’єктів інвестування самостійно або через управителя ФФБ»;
 
Відхилено   Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у сто двадцятиденний строк з дня введення об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією»;
 
353. «Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об’єкта інвестування від довірителя та умови виплати Довірителю коштів з ФФБ
 
   «Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об’єкта інвестування від довірителя та умови виплати Довірителю коштів з ФФБ
 
354. Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
 
   Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
 
355. повного виконання управителем ФФБ зобов'язань перед довірителем;
 
   повного виконання управителем ФФБ зобов'язань перед довірителем;
 
356. відмови довірителя від участі в ФФБ;
 
   відмови довірителя від участі в ФФБ;
 
357. смерті довірителя - фізичної особи або ліквідації довірителя - юридичної особи;
 
   смерті довірителя - фізичної особи або ліквідації довірителя - юридичної особи;
 
358. відкріплення управителем від довірителя закріпленого за ним об’єкта інвестування за невиконання довірителем своїх зобов’язань за договором про участь у ФФБ;
 
   відкріплення управителем від довірителя закріпленого за ним об’єкта інвестування за невиконання довірителем своїх зобов’язань за договором про участь у ФФБ;
 
359. в інших випадках, передбачених Правилами ФФБ.
 
   в інших випадках, передбачених Правилами ФФБ.
 
360. При відкріпленні від довірителя об’єкта інвестування управитель також відкріплює від довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта інвестування. З моменту відкріплення об’єкта інвестування від довірителя управління майном припиняється, довіритель втрачає право вимоги на об’єкт інвестування та вимірні одиниці цього об’єкта інвестування, управитель ФФБ зобов'язаний виплатити довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених Правилами фонду.
 
-30- Кармазін Ю.А.
У статті 20:
1) частину другу викласти у такій редакцій:
«Якщо довіритель не виконав своїх зобов’язань перед управителем ФФБ щодо внесених коштів до ФФБ в порядку та на умовах, передбачених Правилами ФФБ та договором про участь у ФФБ, управління майном припиняється. Управитель ФФБ зобов’язаний повернути кошти довірителю на умовах та у порядку, визначених Правилами ФФБ.»;
 
Враховано по суті у редакції першого читання  При відкріпленні від довірителя об’єкта інвестування управитель також відкріплює від довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта інвестування. З моменту відкріплення об’єкта інвестування від довірителя управління майном припиняється, довіритель втрачає право вимоги на об’єкт інвестування та вимірні одиниці цього об’єкта інвестування, управитель ФФБ зобов'язаний виплатити довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених Правилами фонду.
 
361. Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування у таких випадках:
 
   Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування у таких випадках:
 
362. відмова довірителя від участі у ФФБ;
 
   відмова довірителя від участі у ФФБ;
 
363. порушення довірителем графіку внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ;
 
   порушення довірителем графіку внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ;
 
364. порушення довірителем інших умов договору про участь у ФФБ.
 
   порушення довірителем інших умов договору про участь у ФФБ.
 
365. Сума кошів, що підлягає виплаті довірителю при відмові від участі у ФФБ, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день подання заяви про вихід із ФФБ.
 
-31- Сербін Ю.С.
Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
«Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління управителю ФФБ та коефіцієнту інфляції періоду інвестування».
 
Відхилено   Сума кошів, що підлягає виплаті довірителю при відмові від участі у ФФБ, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день подання заяви про вихід із ФФБ.
 
    -32- Сербін Ю.С.
після частини четвертої доповнити частиною такого змісту:
«Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю у зв’язку з його виходом з ФФБ, повертається довірителю протягом 5 днів після здійснення управителем наступної повної реалізації цього об’єкта інвестування або після введення об’єкта будівництва в експлуатацію».
 
Відхилено    
366. У разі, якщо управитель відкріпив від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування за недотримання довірителем графіку внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.
 
-33- Кармазін Ю.А.
2) частину п’яту викласти у такій редакції:
«Сума коштів, яка підлягає поверненню довірителю у зв’язку з його виходом з ФФБ, повертається довірителю протягом 5 днів після здійснення управителем наступної повної реалізації цього об’єкта інвестування або після введення об’єкта будівництва в експлуатацію.»
 
Відхилено   У разі, якщо управитель відкріпив від довірителя закріплений за ним об’єкт інвестування за недотримання довірителем графіку внесення коштів до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.
 
367. В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об’єкта інвестування.
 
-34- Кармазін Ю.А.
Виключити частину шосту, а саме: «В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об’єкта інвестування.»
 
Відхилено   В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день відкріплення від довірителя об’єкта інвестування.
 
368. У разі дострокового припинення управління майном забудовник, на вимогу управителя ФФБ виду А, зобов'язаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати довірителю.
 
   У разі дострокового припинення управління майном забудовник, на вимогу управителя ФФБ виду А, зобов'язаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати довірителю.
 
369. Для ФФБ виду А виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна управителя.
 
   Для ФФБ виду А виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна управителя.
 
370. Для ФФБ виду Б виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ.
 
   Для ФФБ виду Б виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ.
 
371. Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ та після введення об'єкта будівництва в експлуатацію підписав із забудовником акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.
 
-35- Сербін Ю.С.
4) у статті 20:
а) частини десяту та одинадцяту викласти у такій редакції:
«Якщо довіритель не виконав своїх зобов’язань перед управителем ФФБ щодо внесення коштів до ФФБ на умовах та у порядку, передбачених Правилами ФФБ та договором про участь у ФФБ, управління майном припиняється. Управитель ФФБ зобов’язаний повернути кошти довірителю на умовах та у порядку, визначених Правилами ФФБ.
Якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед управителем ФФБ, але протягом встановленого Правилами ФФБ строку без поважних причин не підписується акт прийому-передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування, управління майном припиняється. В цьому випадку, управитель ФФБ зобов’язаний повернути довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених Правилами фонду».
 
Враховано по суті  Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ та після введення об'єкта будівництва в експлуатацію підписав із забудовником акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.
 
372. Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування відповідно до статті 19 цього Закону, управління майном припиняється та управитель відкріплює від довірителя об’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта інвестування.
 
   Якщо довіритель виконав усі зобов'язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об'єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним об'єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань по об’єкту будівництва та об’єкту інвестування відповідно до статті 19 цього Закону, управління майном припиняється та управитель відкріплює від довірителя об’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта інвестування.
 
373. В цьому випадку зобов'язання управителя ФФБ перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов'язання за дорученням довірителя представляти його інтереси перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов'язання повернути кошти довірителю на його вимогу.
 
-36- Сербін Ю.С.
Кармазін Ю.А.
Частину дванадцяту, а саме: «В цьому випадку зобов’язання управителя ФФБ перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов’язання за дорученням довірителя представляти його інтереси перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов’язання повернути кошти довірителю на його вимогу». – виключити.
 
Відхилено   В цьому випадку зобов'язання управителя ФФБ перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов'язання за дорученням довірителя представляти його інтереси перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов'язання повернути кошти довірителю на його вимогу.
 
374. Щодо об’єкта інвестування, який був відкріплений від довірителя, управитель відповідно до умов частини восьмої статті 14 цього Закону може укласти договір про участь у ФФБ з іншим довірителем та закріпити за ним цей об`єкт інвестування або повернути майнові права на цей об`єкт інвестування забудовникові»;
 
   Щодо об’єкта інвестування, який був відкріплений від довірителя, управитель відповідно до умов частини восьмої статті 14 цього Закону може укласти договір про участь у ФФБ з іншим довірителем та закріпити за ним цей об`єкт інвестування або повернути майнові права на цей об`єкт інвестування забудовникові»;
 
375. «Стаття 21. Види винагороди управителя ФФБ та порядок її сплати
 
   «Стаття 21. Види винагороди управителя ФФБ та порядок її сплати
 
376. За перерахування коштів на фінансування будівництва управитель отримує винагороду:
 
   За перерахування коштів на фінансування будівництва управитель отримує винагороду:
 
377. для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із забудовником при укладанні договору. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ;
 
   для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із забудовником при укладанні договору. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ;
 
378. для ФФБ виду Б управитель при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва утримує належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ у розмірі, визначеному Правилами ФФБ.
 
   для ФФБ виду Б управитель при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва утримує належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ у розмірі, визначеному Правилами ФФБ.
 
379. За здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та у порядку, визначених у договорі про участь у ФФБ, але не більше п’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління.
 
   За здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та у порядку, визначених у договорі про участь у ФФБ, але не більше п’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління.
 
380. Управитель ФФБ до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію на умовах Правил ФФБ, в межах діяльності з управління активами (коштами ФФБ), може надати довірителю послуги щодо зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді.
 
   Управитель ФФБ до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію на умовах Правил ФФБ, в межах діяльності з управління активами (коштами ФФБ), може надати довірителю послуги щодо зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді.
 
381. За здійснення таких послуг довіритель сплачує управителю ФФБ винагороду у порядку, визначеному у договорі про участь у ФФБ, у розмірі:
 
   За здійснення таких послуг довіритель сплачує управителю ФФБ винагороду у порядку, визначеному у договорі про участь у ФФБ, у розмірі:
 
382. 1) за оформлення зміни об’єкта інвестування - у розмірі не більше одного відсотка від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об’єкта інвестування;
 
   1) за оформлення зміни об’єкта інвестування - у розмірі не більше одного відсотка від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об’єкта інвестування;
 
383. 2) за оформлення уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам - у розмірі не більше п`яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;
 
   2) за оформлення уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам - у розмірі не більше п`яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;
 
384. 3) оформлення відмови довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови, визначених у статті 18 цього Закону) - у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ.
 
   3) оформлення відмови довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови, визначених у статті 18 цього Закону) - у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ.
 
385. У разі відмови довірителя від участі у ФФБ у випадках, визначених статтею 18 цього Закону, винагорода управителю не сплачується»;
 
   У разі відмови довірителя від участі у ФФБ у випадках, визначених статтею 18 цього Закону, винагорода управителю не сплачується»;
 
386. «Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників
 
   «Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників
 
387. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк України у межах своїх повноважень.
 
   Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк України у межах своїх повноважень.
 
388. Метою нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ є контроль за дотриманням управителем ФФБ вимог цього Закону та інших актів законодавства, а також дотримання управителем ФФБ прийнятих на себе за договорами про участь у ФФБ зобов’язань.
 
   Метою нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ є контроль за дотриманням управителем ФФБ вимог цього Закону та інших актів законодавства, а також дотримання управителем ФФБ прийнятих на себе за договорами про участь у ФФБ зобов’язань.
 
389. Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ є:
 
   Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ є:
 
390. контроль за відповідністю Правил ФФБ та умов договорів про участь у ФФБ вимогам законодавства;
 
   контроль за відповідністю Правил ФФБ та умов договорів про участь у ФФБ вимогам законодавства;
 
391. контроль за дотриманням управителем обмежень, встановлених законом та Правилами ФФБ;
 
   контроль за дотриманням управителем обмежень, встановлених законом та Правилами ФФБ;
 
392. виконання зобов'язань управителем ФФБ щодо включення довірителів до переліку, який управитель надає забудовнику для передачі об'єктів інвестування у власність довірителям;
 
   виконання зобов'язань управителем ФФБ щодо включення довірителів до переліку, який управитель надає забудовнику для передачі об'єктів інвестування у власність довірителям;
 
393. виконання управителем ФФБ зобов'язань щодо повернення коштів довірителям на їх вимогу та відповідності розміру сум коштів, що виплачуються довірителю, згідно вимогам цього Закону.
 
   виконання управителем ФФБ зобов'язань щодо повернення коштів довірителям на їх вимогу та відповідності розміру сум коштів, що виплачуються довірителю, згідно вимогам цього Закону.
 
394. Нагляд та регулювання діяльності забудовників здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва, в межах та порядку, визначеному законодавством.
 
   Нагляд та регулювання діяльності забудовників здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва, в межах та порядку, визначеному законодавством.
 
395. Метою нагляду та регулювання діяльності забудовників є контроль за дотриманням забудовниками вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері будівництва.
 
   Метою нагляду та регулювання діяльності забудовників є контроль за дотриманням забудовниками вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері будівництва.
 
396. Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності забудовників є контроль за дотриманням забудовником зобов’язань, встановлених Законом та договором з управителем ФФБ, у т.ч. за дотриманням зобов’язань стосовно:
 
   Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності забудовників є контроль за дотриманням забудовником зобов’язань, встановлених Законом та договором з управителем ФФБ, у т.ч. за дотриманням зобов’язань стосовно:
 
397. реєстрації і оприлюднення проектної декларації та змін до неї;
 
   реєстрації і оприлюднення проектної декларації та змін до неї;
 
398. організації спорудження об’єкта будівництва у відповідності з проектною декларацією;
 
   організації спорудження об’єкта будівництва у відповідності з проектною декларацією;
 
399. ведення за кожним об’єктом будівництва звітності за встановленою законодавством формою та регулярного її надання управителю;
 
   ведення за кожним об’єктом будівництва звітності за встановленою законодавством формою та регулярного її надання управителю;
 
400. заборони укладання за одним об’єктом будівництва договорів з різними управителями ФФБ.
 
   заборони укладання за одним об’єктом будівництва договорів з різними управителями ФФБ.
 
401. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва забезпечує застосування до забудовників, що порушують свої зобов’язання, встановлені Законом та договором з управителем ФФБ, заходів впливу в межах та порядку, визначеному законодавством»;
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва забезпечує застосування до забудовників, що порушують свої зобов’язання, встановлені Законом та договором з управителем ФФБ, заходів впливу в межах та порядку, визначеному законодавством»;
 
402. «Стаття 25. Створення ФОН
 
-37- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Перенести до нової редакції статті 25 доповнення до частини другої розділу Прикінцеві положення Закону, де визначається склад законодавства про управителя ФОН, доповнивши нову редакцію статті 25 новою частиною першою такого змісту:
«Відносини щодо створення та діяльності фінансової установи - управителя ФОН регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону»
 
Враховано   «Стаття 25. Створення ФОН
Відносини щодо створення та діяльності фінансової установи - управителя ФОН регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону
 
403. ФОН створюється фінансовою установою, яка має сплачений статутний у розмірі не менше п’яти мільйонів євро, відповідає вимогам цього Закону та є емітентом сертифікатів ФОН. Емітент сертифікатів ФОН є управителем ФОН. ФОН не є юридичною особою.
 
-38- Клименко О.І.
У підпункті 12 (щодо нової редакції частини першої статті 25 Закону) слова «статутний у розмірі не менше п’яти мільйонів» замінити словами «статутний капітал у розмірі не менше одного мільйона».
 
Враховано   ФОН створюється фінансовою установою, яка має сплачений статутний капітал у розмірі не менше одного мільйона євро, відповідає вимогам цього Закону та є емітентом сертифікатів ФОН. Емітент сертифікатів ФОН є управителем ФОН. ФОН не є юридичною особою.
 
    -39- Чорноволенко О.В.
В підпункті 12 пункту 3 розділу І слова «п’яти мільйонів євро» замінити словами «трьох мільйонів євро».
 
Відхилено    
404. Залучені до ФОН кошти управитель ФОН використовує в інтересах власників сертифікатів на умовах управління майном для здійснення операцій з нерухомістю у порядку, визначеному Правилами ФОН, з метою отримання прибутку.
 
   Залучені до ФОН кошти управитель ФОН використовує в інтересах власників сертифікатів на умовах управління майном для здійснення операцій з нерухомістю у порядку, визначеному Правилами ФОН, з метою отримання прибутку.
 
405. Під операціями з нерухомістю розуміються дії управителя ФОН щодо використання майна ФОН шляхом:
 
   Під операціями з нерухомістю розуміються дії управителя ФОН щодо використання майна ФОН шляхом:
 
406. фінансування будівництва на умовах договору із забудовником для подальшого отримання Управителем ФОН на умовах цього Закону у власність споруджених об’єктів будівництва або здійснення Управителем ФОН операцій з набутими правами вимоги на профінансовані об`єкти будівництва, або отримання коштів від забудовника у розмірі та порядку, встановлених договором,
 
   фінансування будівництва на умовах договору із забудовником для подальшого отримання Управителем ФОН на умовах цього Закону у власність споруджених об’єктів будівництва або здійснення Управителем ФОН операцій з набутими правами вимоги на профінансовані об`єкти будівництва, або отримання коштів від забудовника у розмірі та порядку, встановлених договором,
 
407. та/або участі у ФФБ для подальшого отримання Управителем ФОН на умовах цього Закону у власність проінвестованих об’єктів інвестування або подальшого набуття прав вимоги на про інвестовані об`єкти інвестування та здійснення з ними операцій відповідно до цього Закону.
 
   та/або участі у ФФБ для подальшого отримання Управителем ФОН на умовах цього Закону у власність проінвестованих об’єктів інвестування або подальшого набуття прав вимоги на про інвестовані об`єкти інвестування та здійснення з ними операцій відповідно до цього Закону.
 
408. З об`єктами будівництва та/або об`єктами інвестування, отриманими управителем ФОН у власність на умовах цього Закону, управитель ФОН має право здійснювати наступні операції: передача в платне користування третім особам, продаж, здійснення інших операцій, не заборонених чинним законодавством.
 
   З об`єктами будівництва та/або об`єктами інвестування, отриманими управителем ФОН у власність на умовах цього Закону, управитель ФОН має право здійснювати наступні операції: передача в платне користування третім особам, продаж, здійснення інших операцій, не заборонених чинним законодавством.
 
409. Якщо в Правилах ФОН передбачено використання коштів ФОН для фінансування будівництва, управитель зобов’язаний укласти договір із забудовником з дотриманням вимог статей 9 та 10 цього Закону. В цьому випадку ФОН створюється по конкретному об’єкту будівництва. ФОН може бути створений до моменту затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта будівництва, за умови наявності відповідного документа, що посвідчує право на земельну ділянку, згідно положень Земельного кодексу України, в якому зазначено цільове призначення цієї земельної ділянки, яке відповідає умовам інвестиційної декларації. У цьому випадку власники сертифікатів ФОН приймають на себе додаткові ризики, про що має бути зазначено в Правилах ФОН та проспекті емісії сертифікатів ФОН. За рахунок коштів, залучених шляхом емісії сертифікатів ФОН, може забезпечуватись фінансування спорудження об’єкта будівництва у повному обсязі або частково.
 
   Якщо в Правилах ФОН передбачено використання коштів ФОН для фінансування будівництва, управитель зобов’язаний укласти договір із забудовником з дотриманням вимог статей 9 та 10 цього Закону. В цьому випадку ФОН створюється по конкретному об’єкту будівництва. ФОН може бути створений до моменту затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта будівництва, за умови наявності відповідного документа, що посвідчує право на земельну ділянку, згідно положень Земельного кодексу України, в якому зазначено цільове призначення цієї земельної ділянки, яке відповідає умовам інвестиційної декларації. У цьому випадку власники сертифікатів ФОН приймають на себе додаткові ризики, про що має бути зазначено в Правилах ФОН та проспекті емісії сертифікатів ФОН. За рахунок коштів, залучених шляхом емісії сертифікатів ФОН, може забезпечуватись фінансування спорудження об’єкта будівництва у повному обсязі або частково.
 
410. В разі, якщо фінансування спорудження об’єкта будівництва не забезпечується у повному обсязі шляхом емісії сертифікатів ФОН, забудовник має право для завершення будівництва використати інші, дозволені цим Законом, засоби.
 
   В разі, якщо фінансування спорудження об’єкта будівництва не забезпечується у повному обсязі шляхом емісії сертифікатів ФОН, забудовник має право для завершення будівництва використати інші, дозволені цим Законом, засоби.
 
411. Якщо в Правилах ФОН передбачено використання коштів ФОН для здійснення інших операцій, в тому числі, спрямування коштів до ФФБ, управитель ФОН договір із забудовником не укладає.
 
   Якщо в Правилах ФОН передбачено використання коштів ФОН для здійснення інших операцій, в тому числі, спрямування коштів до ФФБ, управитель ФОН договір із забудовником не укладає.
 
412. Для створення ФОН фінансова установа має розробити та затвердити: Правила ФОН, інвестиційну декларацію та проспект емісії сертифікатів ФОН; укласти договір із забудовником на умовах цього Закону, а також здійснити емісію сертифікатів ФОН на суму, що не перевищує вартості об’єкта будівництва, та організувати розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб.
 
   Для створення ФОН фінансова установа має розробити та затвердити: Правила ФОН, інвестиційну декларацію та проспект емісії сертифікатів ФОН; укласти договір із забудовником на умовах цього Закону, а також здійснити емісію сертифікатів ФОН на суму, що не перевищує вартості об’єкта будівництва, та організувати розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб.
 
413. Обслуговування розміщення сертифікатів ФОН здійснює зберігач, обраний емітентом шляхом відкриття та ведення для власників сертифікатів ФОН рахунків у цінних паперах за бездокументарними цінними паперами під час розміщення. Перелік документів, які вимагаються від фінансової установи - управителя ФОН, що зазначений в цьому Законі, є виключним.
 
   Обслуговування розміщення сертифікатів ФОН здійснює зберігач, обраний емітентом шляхом відкриття та ведення для власників сертифікатів ФОН рахунків у цінних паперах за бездокументарними цінними паперами під час розміщення. Перелік документів, які вимагаються від фінансової установи - управителя ФОН, що зазначений в цьому Законі, є виключним.
 
414. Правила ФОН мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФОН. Такі обмеження встановлені установником управління майном у договорі про придбання сертифікатів ФОН та обумовлюють зобов'язання управителя ФОН забезпечити можливість отримання власниками сертифікатів ФОН доходу відповідно до умов проспекту емісії сертифікатів.
 
   Правила ФОН мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФОН. Такі обмеження встановлені установником управління майном у договорі про придбання сертифікатів ФОН та обумовлюють зобов'язання управителя ФОН забезпечити можливість отримання власниками сертифікатів ФОН доходу відповідно до умов проспекту емісії сертифікатів.
 
415. ФОН вважається створеним емітентом після затвердження Правил ФОН, інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів ФОН, реєстрації випуску сертифікатів ФОН, відкриття рахунку ФОН та укладення управителем ФОН договору із забудовником, у випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФОН, оформлення забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором відповідно до вимог статті 10 цього Закону.
 
   ФОН вважається створеним емітентом після затвердження Правил ФОН, інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів ФОН, реєстрації випуску сертифікатів ФОН, відкриття рахунку ФОН та укладення управителем ФОН договору із забудовником, у випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФОН, оформлення забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором відповідно до вимог статті 10 цього Закону.
 
416. Майно ФОН обліковується окремо від власного майна управителя та майна інших ФОН.
 
   Майно ФОН обліковується окремо від власного майна управителя та майна інших ФОН.
 
417. Для кожного ФОН управитель ФОН відкриває окремий рахунок, який є рахунком ФОН. Управитель ФОН, який не є банківською установою, відкриває рахунок ФОН на своє ім’я в обраному ним банку.
 
   Для кожного ФОН управитель ФОН відкриває окремий рахунок, який є рахунком ФОН. Управитель ФОН, який не є банківською установою, відкриває рахунок ФОН на своє ім’я в обраному ним банку.
 
418. Банк - управитель відкриває рахунок ФОН у своєму балансі.
 
   Банк - управитель відкриває рахунок ФОН у своєму балансі.
 
419. Управитель використовує рахунок ФОН для обліку коштів, залучених до ФОН, та проведення розрахунків за операціями з управління ФОН.
 
   Управитель використовує рахунок ФОН для обліку коштів, залучених до ФОН, та проведення розрахунків за операціями з управління ФОН.
 
420. Облік прав власників сертифікатів ФОН, на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю, організовує емітент.
 
   Облік прав власників сертифікатів ФОН, на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю, організовує емітент.
 
421. Власником сертифікатів ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа.
 
   Власником сертифікатів ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа.
 
422. Управитель ФОН інвестує кошти, залучені від продажу сертифікатів ФОН, в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій та розподіляє отриманий дохід між власниками сертифікатів ФОН на умовах Правил ФОН.
 
   Управитель ФОН інвестує кошти, залучені від продажу сертифікатів ФОН, в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій та розподіляє отриманий дохід між власниками сертифікатів ФОН на умовах Правил ФОН.
 
423. ФОН діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед власниками сертифікатів ФОН.
 
   ФОН діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед власниками сертифікатів ФОН.
 
424. ФОН створюється на строк, встановлений проспектом емісії. До закінчення строку обігу сертифікатів ФОН емітент не бере на себе зобов`язань щодо викупу таких сертифікатів. Після закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання зобов`язань перед власниками сертифікатів ФОН, ФОН припиняє своє функціонування»;
 
   ФОН створюється на строк, встановлений проспектом емісії. До закінчення строку обігу сертифікатів ФОН емітент не бере на себе зобов`язань щодо викупу таких сертифікатів. Після закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання зобов`язань перед власниками сертифікатів ФОН, ФОН припиняє своє функціонування»;
 
425. «Стаття 27. Система функціонування ФОН
 
   «Стаття 27. Система функціонування ФОН
 
426. Система функціонування ФОН передбачає:
 
   Система функціонування ФОН передбачає:
 
427. укладення управителем ФОН договору із забудовником на умовах цього Закону;
 
   укладення управителем ФОН договору із забудовником на умовах цього Закону;
 
428. залучення коштів шляхом випуску та розміщення сертифікатів ФОН;
 
   залучення коштів шляхом випуску та розміщення сертифікатів ФОН;
 
429. здійснення управителем ФОН операцій з нерухомістю;
 
   здійснення управителем ФОН операцій з нерухомістю;
 
430. здійснення управителем ФОН нагляду за ходом будівництва,
 
   здійснення управителем ФОН нагляду за ходом будівництва,
 
431. забезпечення проведення реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення операцій з нерухомістю, на ім'я управителя ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, який діє як довірчий власник;
 
   забезпечення проведення реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення операцій з нерухомістю, на ім'я управителя ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, який діє як довірчий власник;
 
432. здійснення управителем управління ФОН та інших дій, передбачених Правилами ФОН, отримання доходу на умовах Правил ФОН;
 
   здійснення управителем управління ФОН та інших дій, передбачених Правилами ФОН, отримання доходу на умовах Правил ФОН;
 
433. розподіл управителем доходу від управління ФОН між власниками сертифікатів ФОН;
 
   розподіл управителем доходу від управління ФОН між власниками сертифікатів ФОН;
 
434. викуп сертифікатів ФОН у власників після закінчення строку, обігу сертифікатів ФОН.
 
   викуп сертифікатів ФОН у власників після закінчення строку, обігу сертифікатів ФОН.
 
435. При функціонуванні системи ФОН-ФФБ договір із забудовником не укладається; при здійсненні операцій з нерухомістю управитель системи ФОН-ФФБ інвестує залучені до ФОН кошти виключно у будівництво об`єктів інвестування шляхом участі у ФФБ, управителем якого він є»;
 
   При функціонуванні системи ФОН-ФФБ договір із забудовником не укладається; при здійсненні операцій з нерухомістю управитель системи ФОН-ФФБ інвестує залучені до ФОН кошти виключно у будівництво об`єктів інвестування шляхом участі у ФФБ, управителем якого він є»;
 
436. «Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН
 
   «Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН
 
437. Проспект емісії сертифікатів ФОН є публічною або приватною пропозицією (офертою) з умовами управління майном та визначеними обмеженнями права довірчої власності управителя.
 
   Проспект емісії сертифікатів ФОН є публічною або приватною пропозицією (офертою) з умовами управління майном та визначеними обмеженнями права довірчої власності управителя.
 
438. Особа, яка визнала умови Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН, стає власником таких сертифікатів після укладання договору про придбання сертифікатів ФОН, сплати коштів за зазначені цінні папери та зарахування сертифікатів ФОН на рахунок цієї особи у цінних паперах, відкритому у зберігача. При розміщенні сертифікатів ФОН депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента переказує протягом одного дня весь випуск сертифікатів ФОН на рахунок в цінних паперах обраного емітентом зберігача. До розпорядження про переказ сертифікатів ФОН з рахунку емітента на рахунок зберігача не додається перелік осіб (депонентів цього зберігача), що стають власниками сертифікатів ФОН даного випуску.
 
   Особа, яка визнала умови Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН, стає власником таких сертифікатів після укладання договору про придбання сертифікатів ФОН, сплати коштів за зазначені цінні папери та зарахування сертифікатів ФОН на рахунок цієї особи у цінних паперах, відкритому у зберігача. При розміщенні сертифікатів ФОН депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента переказує протягом одного дня весь випуск сертифікатів ФОН на рахунок в цінних паперах обраного емітентом зберігача. До розпорядження про переказ сертифікатів ФОН з рахунку емітента на рахунок зберігача не додається перелік осіб (депонентів цього зберігача), що стають власниками сертифікатів ФОН даного випуску.
 
439. Власник сертифікатів ФОН доручає управителю здійснювати управління ФОН на його розсуд в інтересах власників сертифікатів ФОН шляхом спрямування коштів ФОН на цілі, визначені в Правилах ФОН та інвестиційній декларації ФОН. Власники сертифікатів ФОН виступають установниками управління ФОН.
 
   Власник сертифікатів ФОН доручає управителю здійснювати управління ФОН на його розсуд в інтересах власників сертифікатів ФОН шляхом спрямування коштів ФОН на цілі, визначені в Правилах ФОН та інвестиційній декларації ФОН. Власники сертифікатів ФОН виступають установниками управління ФОН.
 
440. Управління коштами власників сертифікатів ФОН припиняється у разі:
 
   Управління коштами власників сертифікатів ФОН припиняється у разі:
 
441. повного виконання управителем ФОН зобов'язань перед власником сертифікатів ФОН;
 
   повного виконання управителем ФОН зобов'язань перед власником сертифікатів ФОН;
 
442. смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - власника сертифікатів ФОН;
 
   смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - власника сертифікатів ФОН;
 
443. в інших випадках, передбачених Правилами ФОН»;
 
   в інших випадках, передбачених Правилами ФОН»;
 
444. «Стаття 29. Функції управителя
 
   «Стаття 29. Функції управителя
 
445. Управитель на свій розсуд в інтересах власників сертифікатів ФОН здійснює управління ФОН.
 
   Управитель на свій розсуд в інтересах власників сертифікатів ФОН здійснює управління ФОН.
 
446. Управитель ФОН проводить операції з нерухомістю та здійснює інші дії з управління ФОН з метою отримання максимального доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН у межах інвестиційної декларації з урахуванням обмежень, встановлених Правилами ФОН та проспектом емісії.
 
   Управитель ФОН проводить операції з нерухомістю та здійснює інші дії з управління ФОН з метою отримання максимального доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН у межах інвестиційної декларації з урахуванням обмежень, встановлених Правилами ФОН та проспектом емісії.
 
447. Управитель ФОН не має права використовувати залучені до ФОН кошти у напрямах, не передбачених Правилами та інвестиційною декларацією цього ФОН.
 
   Управитель ФОН не має права використовувати залучені до ФОН кошти у напрямах, не передбачених Правилами та інвестиційною декларацією цього ФОН.
 
448. Згідно з Правилами ФОН управитель несе відповідальність за збитки, завдані власникам сертифікатів його діями або бездіяльністю.
 
   Згідно з Правилами ФОН управитель несе відповідальність за збитки, завдані власникам сертифікатів його діями або бездіяльністю.
 
449. Збитки, завдані власникам сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю управителя, - це зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів. Управитель може прийняти рішення про припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений Правилами ФОН, але не більше п’яти відсотків від номінальної вартості»;
 
   Збитки, завдані власникам сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю управителя, - це зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів. Управитель може прийняти рішення про припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений Правилами ФОН, але не більше п’яти відсотків від номінальної вартості»;
 
450. 13) у статті 30:
 
   14) у статті 30:
 
451. доповнити частину першу після слів «діями або бездіяльністю управителя» словами «та забудовника»;
 
   доповнити частину першу після слів «діями або бездіяльністю управителя» словами «та забудовника»;
 
452. у частині третій слово «може» замінити словом «повинна»;
 
   у частині третій слово «може» замінити словом «повинна»;
 
453. 14) викласти частини четверту і п’яту статті 31 у такій редакції:
 
   15) викласти частини четверту і п’яту статті 31 у такій редакції:
 
454. «Грошові кошти, отримані від реалізації майна, розподіляються таким чином:
 
   «Грошові кошти, отримані від реалізації майна, розподіляються таким чином:
 
455. у першу чергу визначаються суми та вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
 
   у першу чергу визначаються суми та вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
 
456. у другу чергу визначається сума винагороди за управління ФОН;
 
   у другу чергу визначається сума винагороди за управління ФОН;
 
457. у третю чергу визначається сума та здійснюються виплати щодо виконання зобов'язань, які виникли внаслідок управління ФОН;
 
   у третю чергу визначається сума та здійснюються виплати щодо виконання зобов'язань, які виникли внаслідок управління ФОН;
 
458. у четверту чергу визначаються суми та здійснюються виплати власникам сертифікатів ФОН.
 
   у четверту чергу визначаються суми та здійснюються виплати власникам сертифікатів ФОН.
 
459. Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги, крім утримання винагороди управителем ФОН»;
 
   Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги, крім утримання винагороди управителем ФОН»;
 
460. 15) викласти статті 32 і 33 у такій редакції:
 
   16) викласти статті 32 і 33 у такій редакції:
 
461. «Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва
 
   «Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва
 
462. На умовах договору із забудовником, управитель ФОН спрямовує кошти, залучені шляхом розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН.
 
   На умовах договору із забудовником, управитель ФОН спрямовує кошти, залучені шляхом розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН.
 
463. Управитель ФОН веде облік спрямованих на фінансування будівництва коштів по об'єктах будівництва.
 
   Управитель ФОН веде облік спрямованих на фінансування будівництва коштів по об'єктах будівництва.
 
464. В інтересах власників сертифікатів управитель ФОН здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
 
   В інтересах власників сертифікатів управитель ФОН здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
 
465. Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів здійснює нагляд за спорудженням об'єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
 
   Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів здійснює нагляд за спорудженням об'єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:
 
466. змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
 
   змін технічних характеристик об'єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
 
467. погіршення споживчих якостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
 
   погіршення споживчих якостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
 
468. зростання вартості будівництва більш ніж на двадцять відсотків;
 
   зростання вартості будівництва більш ніж на двадцять відсотків;
 
469. збільшення строків будівництва більш ніж на дев’яносто днів.
 
   збільшення строків будівництва більш ніж на дев’яносто днів.
 
470. У разі виявлення управителем ФОН ризику порушень умов договору управитель ФОН має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору та повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, відшкодування заподіяних забудовником збитків, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом.
 
   У разі виявлення управителем ФОН ризику порушень умов договору управитель ФОН має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору та повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, відшкодування заподіяних забудовником збитків, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом.
 
471. Забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФОН протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФОН або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки управителю ФОН з додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором.
 
   Забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФОН протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФОН або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки управителю ФОН з додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором.
 
472. Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів ФОН може, а на письмову вимогу власника сертифікату ФОН зобов’язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки»;
 
   Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів ФОН може, а на письмову вимогу власника сертифікату ФОН зобов’язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів, та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки»;
 
473. «Стаття 33. Винагорода управителя ФОН
 
   «Стаття 33. Винагорода управителя ФОН
 
474. За здійснення управління ФОН управитель отримує винагороду. Винагорода управителя встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ФОН.
 
   За здійснення управління ФОН управитель отримує винагороду. Винагорода управителя встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ФОН.
 
475. Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз у квартал.
 
   Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз у квартал.
 
476. Винагорода управителя нараховується щоквартально в розмірі 1/4 визначеного в Правилах ФОН розміру ставки щорічної винагороди.
 
-40- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Не виключати частину четверту чинної редакції статті 33 Закону, доповнивши нову редакцію статті 33 Закону частиною четвертою такого змісту:
«Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди управителю здійснюється на підставі даних середньоквартальних розрахунків вартості чистих активів ФОН станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щоквартальних розрахунків чистих активів ФОН.»
 
Враховано   Винагорода управителя нараховується щоквартально в розмірі 1/4 визначеного в Правилах ФОН розміру ставки щорічної винагороди.
Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди управителю здійснюється на підставі даних середньоквартальних розрахунків вартості чистих активів ФОН станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щоквартальних розрахунків чистих активів ФОН.
 
477. Винагорода управителю ФОН не сплачується у разі, якщо протягом строку дії ФОН відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину понад п’ять відсотків за методикою розрахунку вартості чистих активів ФОН, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
   Винагорода управителю ФОН не сплачується у разі, якщо протягом строку дії ФОН відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів на величину понад п’ять відсотків за методикою розрахунку вартості чистих активів ФОН, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
478. Управитель ФОН має право утримати з рахунку ФОН належну йому винагороду лише після здійснення всіх виплат власникам сертифікатів ФОН та/або після закінчення строку погашення (викупу) сертифікатів ФОН»;
 
   Управитель ФОН має право утримати з рахунку ФОН належну йому винагороду лише після здійснення всіх виплат власникам сертифікатів ФОН та/або після закінчення строку погашення (викупу) сертифікатів ФОН»;
 
479. 16) викласти частину першу статті 34 у такій редакції:
 
   17) викласти частину першу статті 34 у такій редакції:
 
480. «За рішенням суду ФОН може бути переданий в управління іншій особі, яка відповідає вимогам цього Закону та стає управителем ФОН. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо власників сертифікатів ФОН та інших третіх осіб, що виникли у управителя, який замінюється, при здійсненні ним управління ФОН»;
 
   «За рішенням суду ФОН може бути переданий в управління іншій особі, яка відповідає вимогам цього Закону та стає управителем ФОН. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо власників сертифікатів ФОН та інших третіх осіб, що виникли у управителя, який замінюється, при здійсненні ним управління ФОН»;
 
481. 17) викласти частину першу статті 35 у такій редакції:
 
   18) викласти частину першу статті 35 у такій редакції:
 
482. «Уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати нерухомість, яка є довірчою власністю управителя ФОН, на його ім'я як управителя із позначкою про це. В разі, якщо управитель ФОН здійснював фінансування будівництва цієї нерухомості за рахунок коштів ФОН, така реєстрація здійснюється протягом десяти днів після надання управителем ФОН Правил фонду, інвестиційної декларації, акта про прийняття нерухомості державною комісією або цивільно-правових договорів, що свідчать про набуття нерухомості, та документа, який містить технічні характеристики нерухомості»;
 
   «Уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності на нерухомість, зобов'язані зареєструвати нерухомість, яка є довірчою власністю управителя ФОН, на його ім'я як управителя із позначкою про це. В разі, якщо управитель ФОН здійснював фінансування будівництва цієї нерухомості за рахунок коштів ФОН, така реєстрація здійснюється протягом десяти днів після надання управителем ФОН Правил фонду, інвестиційної декларації, акта про прийняття нерухомості державною комісією або цивільно-правових договорів, що свідчать про набуття нерухомості, та документа, який містить технічні характеристики нерухомості»;
 
483. 18) викласти статті 36 і 39 у такій редакції:
 
   19) викласти статті 36 і 39 у такій редакції:
 
484. «Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН
 
   «Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН
 
485. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк України у межах своїх повноважень.
 
   Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк України у межах своїх повноважень.
 
486. Нагляд за дотриманням вимог законодавства з емісії сертифікатів ФОН та їх обігом і виконанням зобов'язань за ними здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Нагляд за дотриманням вимог законодавства з емісії сертифікатів ФОН та їх обігом і виконанням зобов'язань за ними здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
487. Метою нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН є контроль за дотриманням управителем ФОН вимог цього Закону й інших актів законодавства, розроблених на його виконання, та забезпеченням прав власників сертифікатів ФОН.
 
   Метою нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН є контроль за дотриманням управителем ФОН вимог цього Закону й інших актів законодавства, розроблених на його виконання, та забезпеченням прав власників сертифікатів ФОН.
 
488. Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН є:
 
   Основними напрямами нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН є:
 
489. контроль за відповідністю Правил ФОН та умов договорів про придбання сертифікатів ФОН вимогам законодавства;
 
   контроль за відповідністю Правил ФОН та умов договорів про придбання сертифікатів ФОН вимогам законодавства;
 
490. контроль за дотриманням управителем обмежень щодо управління майном, встановлених законом, Правилами ФОН та проспектом емісії сертифікатів;
 
   контроль за дотриманням управителем обмежень щодо управління майном, встановлених законом, Правилами ФОН та проспектом емісії сертифікатів;
 
491. виконання зобов'язань емітентом щодо залучення та повернення коштів власникам сертифікатів ФОН»;
 
   виконання зобов'язань емітентом щодо залучення та повернення коштів власникам сертифікатів ФОН»;
 
492. «Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН
 
   «Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН
 
493. Рішення про випуск сертифікатів ФОН приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом.
 
   Рішення про випуск сертифікатів ФОН приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом.
 
494. Проспект емісії сертифікатів ФОН підлягає реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Проспект емісії сертифікатів ФОН підлягає реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
495. Випуск сертифікатів ФОН може бути здійснений при виконанні таких вимог:
 
   Випуск сертифікатів ФОН може бути здійснений при виконанні таких вимог:
 
496. загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу емітента;
 
   загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, не може перевищувати десятикратного розміру власного капіталу емітента;
 
497. обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній не менше ніж 100 тисячам євро за курсом Національного банку України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН.
 
   обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній не менше ніж 100 тисячам євро за курсом Національного банку України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН.
 
498. Обслуговування операцій та проведення розрахунків за операціями з сертифікатами ФОН здійснюються емітентом відповідно до розпоряджень власника цих сертифікатів або внаслідок виконання безумовної операції із сертифікатами ФОН та на підставі наданих документів, які є підтвердженням правомірності здійснення цих операцій.
 
   Обслуговування операцій та проведення розрахунків за операціями з сертифікатами ФОН здійснюються емітентом відповідно до розпоряджень власника цих сертифікатів або внаслідок виконання безумовної операції із сертифікатами ФОН та на підставі наданих документів, які є підтвердженням правомірності здійснення цих операцій.
 
499. Сертифікати ФОН є неподільними.
 
   Сертифікати ФОН є неподільними.
 
500. Умови зберігання, обліку та викупу сертифікатів ФОН визначає емітент при їх випуску в проспекті емісії сертифікатів ФОН.
 
   Умови зберігання, обліку та викупу сертифікатів ФОН визначає емітент при їх випуску в проспекті емісії сертифікатів ФОН.
 
501. Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу, не обмежується»;
 
   Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу, не обмежується»;
 
502. 19) у частині першій статті 41 слова «у Національній депозитарній системі» виключити;
 
   20) у частині першій статті 41 слова «у Національній депозитарній системі» виключити;
 
503. 20) викласти статтю 43 у такій редакції:
 
   21) викласти статтю 43 у такій редакції:
 
504. «Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН
 
   «Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН
 
505. Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН емітент надає такі документи:
 
   Для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН емітент надає такі документи:
 
506. заяву на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН;
 
   заяву на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН;
 
507. установчі документи з усіма доповненнями й змінами до них;
 
   установчі документи з усіма доповненнями й змінами до них;
 
508. фінансову звітність за останній повний звітний рік, підтверджену аудитором; фінансову звітність на останню звітну дату перед подачею заяви на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН;
 
   фінансову звітність за останній повний звітний рік, підтверджену аудитором; фінансову звітність на останню звітну дату перед подачею заяви на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН;
 
509. інші документи, встановлені законодавством.
 
   інші документи, встановлені законодавством.
 
510. Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН не видається у разі, якщо емітент за підсумками останнього року мав збитки, або прострочену заборгованість зі сплати податків до державного чи місцевих бюджетів або зі сплати інших обов’язкових платежів, або не здійснював господарської діяльності, або проти емітента протягом року порушувались справи про визнання його банкрутом.
 
   Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН не видається у разі, якщо емітент за підсумками останнього року мав збитки, або прострочену заборгованість зі сплати податків до державного чи місцевих бюджетів або зі сплати інших обов’язкових платежів, або не здійснював господарської діяльності, або проти емітента протягом року порушувались справи про визнання його банкрутом.
 
511. У ході розгляду документів орган, що надає дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН, може направити заявникові повідомлення про необхідність внесення змін і доповнень у представлені документи. У цьому випадку датою представлення документів для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН вважається дата представлення останнього документа, оформленого належним чином»;
 
   У ході розгляду документів орган, що надає дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН, може направити заявникові повідомлення про необхідність внесення змін і доповнень у представлені документи. У цьому випадку датою представлення документів для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН вважається дата представлення останнього документа, оформленого належним чином»;
 
512. 21) доповнити статтю 46 новою частиною третьою такого змісту:
 
   22) доповнити статтю 46 новою частиною третьою такого змісту:
 
513. «Емітенти та зберігачі під час розміщення сертифікатів ФОН до реєстрації звіту реєструючим органом про підсумки випуску сертифікатів ФОН нікому не надають інформацію та/або адміністративні дані про покупців сертифікатів ФОН»;
 
-41- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Другий абзац підпункту 21 пункту 3 викласти у такій редакції:
Емітенти та зберігачі під час розміщення сертифікатів ФОН нікому не надають інформацію та/або адміністративні дані про покупців сертифікатів ФОН цього випуску до реєстрації звіту про результати такого розміщення реєструючим органом
 
Враховано   Емітенти та зберігачі під час розміщення сертифікатів ФОН нікому не надають інформацію та/або адміністративні дані про покупців сертифікатів ФОН цього випуску до реєстрації звіту про результати такого розміщення реєструючим органом
 
514. 22) викласти частину першу статті 48 у такій редакції:
 
   23) викласти частину першу статті 48 у такій редакції:
 
515. «Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або інша фінансова установа, якщо вона відповідає вимогам, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, в частині, що не суперечать цьому Закону, а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН»;
 
   «Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або інша фінансова установа, якщо вона відповідає вимогам, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, в частині, що не суперечать цьому Закону, а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН»;
 
516. 23) у Прикінцевих положеннях:
 
   24) у Прикінцевих положеннях:
 
517. викласти частину другу у такій редакції:
 
   викласти частину другу у такій редакції:
 
518. «2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону.
 
   «2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону.
 
519. Відносини щодо створення та діяльності фінансової установи - управителя ФОН регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону»;
 
-42- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Доповнення до частини другої розділу Прикінцеві положення Закону визначають склад законодавства про управителя ФОН, тому пропонується їх перенести до статті 25 Закону.
 
Враховано      
520. доповнити новими пунктами п’ятим - сьомим такого змісту:
 
   доповнити новими пунктами п’ятим - сьомим такого змісту:
 
521. «5. Центральному органу виконавчої влади з регіонального розвитку та будівництва України забезпечити контроль за виконанням забудовниками цього Закону.
 
   «5. Центральному органу виконавчої влади з регіонального розвитку та будівництва України забезпечити контроль за виконанням забудовниками цього Закону.
 
522. 6. Національному банку України забезпечити контроль за виконанням банками-управителями цього Закону.
 
   6. Національному банку України забезпечити контроль за виконанням банками-управителями цього Закону.
 
523. 7. Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг забезпечити контроль за виконанням управителями-небанківськими фінансовими установами цього Закону»;
 
   7. Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг забезпечити контроль за виконанням управителями-небанківськими фінансовими установами цього Закону»;
 
524. 24) у тексті Закону слова «інформація про випуск сертифікатів ФОН» замінити словами «проспект емісії сертифікатів ФОН» у відповідних формах та відмінках.
 
-43- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Перенести підпункт 24 пункту 3 проекту на початок цього пункту, відповідно змінивши нумерацію його підпунктів.
 
Враховано      
525. 4. Пункт 38) статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 18 (30.04.96), ст. 78, викласти у такій редакції:
 
-44- Клименко О.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.50; 2004 р., № 2, ст. 6, 2005 р., № 1, ст.1):
1) Статтю 7 доповнити новим пунктом 39 у такій редакції:
«39) страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва у випадках, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю;»
2) Статтю 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Страховики, які мають дозвіл на страхування будівельних ризиків, зобов’язані утворити Будівельний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. Положення про Будівельний страховий пул затверджується Уповноваженим органом».
 
Враховано   4. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.50; 2004 р., № 2, ст. 6, 2005 р., № 1, ст.1):
 
526. «38) страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва у випадках, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"; страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
 
-45- Кармазін Ю.А.
Не вносити доповнення до пункту 38 статті 7 Закону України «Про страхування».
 
Враховано редакційно   1) Статтю 7 доповнити новим пунктом 39 у такій редакції:
«39) страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва у випадках, передбачених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;
2) статтю 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Страховики, які мають дозвіл на страхування будівельних ризиків, зобов’язані утворити Будівельний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. Положення про Будівельний страховий пул затверджується Уповноваженим органом.»
 
527. 5. У Законі України «Про планування і забудову територій» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 31 (04.08.2000), ст. 250:
 
   5. У Законі України «Про планування і забудову територій» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 31 (04.08.2000), ст. 250:
 
528. 1) доповнити частину першу статті 1 новим абзацом такого змісту:
 
   1) доповнити частину першу статті 1 новим абзацом такого змісту:
 
529. «Проектна декларація - цей термін використовується у значенні Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;
 
   «Проектна декларація - цей термін використовується у значенні Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;
 
530. 2) доповнити статтю 29 новою частиною четвертою такого змісту:
 
   2) доповнити статтю 29 новою частиною четвертою такого змісту:
 
531. «У разі здійснення спорудження об'єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю тільки після опублікування зареєстрованої, у визначеному законодавством порядку, проектної декларації»;
 
   «У разі здійснення спорудження об'єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю тільки після опублікування зареєстрованої, у визначеному законодавством порядку, проектної декларації».
 
532. у зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати частинами п’ятою - дванадцятою відповідно;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати частинами п’ятою - дванадцятою відповідно;
 
533. 6. У частині п`ятій статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради, 2006, № 31 (04.08.2006), ст.268:
 
   6. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради, 2006 р., № 31, ст.268:
 
534. 1) пункт 1 доповнити новим підпунктом в) такого змісту:
 
-46- Прасолов І.М.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у частині п’ятій статті 3:
а) у пункті 1:
після слів «інвестиційних сертифікатів» доповнити словами «та сертифікатів ФОН»;
після слів «управлінні емітентом» доповнити словами « (крім сертифікатів ФОН)»;
після слів «ліквідації емітента» доповнити словами « (крім сертифікатів ФОН)»;
доповнити пункт новим підпунктом «в» такого змісту:
«в) сертифікати ФОН»;
б) підпункт «г» пункту третього виключити».
 
Враховано   1) у частині п’ятій статті 3:
а) у пункті 1:
після слів «інвестиційних сертифікатів» доповнити словами «та сертифікатів ФОН»;
після слів «управлінні емітентом» доповнити словами « (крім сертифікатів ФОН)»;
після слів «ліквідації емітента» доповнити словами « (крім сертифікатів ФОН)»;
 
535. «в) сертифікати ФОН, які не надають власнику прав, передбачених пунктом першим частини п`ятої цієї статті, а надають лише право на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю»;
 
   доповнити пункт новим підпунктом «в» такого змісту:
«в) сертифікати ФОН»;
 
536. підпункт г) пункту третього виключити;
 
   б) підпункт «г» пункту третього виключити».
 
537. 2) викласти частину шосту статті 35 у такій редакції:
 
   2) викласти частину шосту статті 35 у такій редакції:
 
538. «6. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначений нею строк звіт про результати закритого (приватного) розміщення.
 
   «6. У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у визначений нею строк звіт про результати закритого (приватного) розміщення.
 
539. Зберігач, який обслуговує розміщення цінних паперів подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 5-денний строк з дня отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, інформацію щодо обслуговування розміщення цінних паперів.
 
   Зберігач, який обслуговує розміщення цінних паперів подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 5-денний строк з дня отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, інформацію щодо обслуговування розміщення цінних паперів.
 
540. У двотижневий строк після подання емітентом звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів йому видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів»;
 
   У двотижневий строк після подання емітентом звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів йому видається свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів»;
 
541. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
542. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім положень статті 16 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо обов`язкової реєстрації забудовниками проектної декларації та змін до неї в органах державного архітектурно-будівельного контролю з подальшим її опублікуванням в засобах масової інформації, визначених центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, і щодо обов`язкового введення звітності за встановленою законодавством формою та регулярного надання її управителю, які набирають чинності з 1 липня 2008 року.
 
-47- Клименко О.І.
Доповнити пункт 1 розділу ІІ такими словами:
«а також окрім пункту 11 цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону, але не раніше затвердження Кабінетом Міністрів України порядку обов’язкового страхування майнових ризиків».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім положень статті 16 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо обов`язкової реєстрації забудовниками проектної декларації та змін до неї в органах державного архітектурно-будівельного контролю з подальшим її опублікуванням в засобах масової інформації, визначених центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, і щодо обов`язкового введення звітності за встановленою законодавством формою та регулярного надання її управителю, які набирають чинності з 1 липня 2008 року, а також окрім пункту 11 цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону, але не раніше затвердження Кабінетом Міністрів України порядку обов’язкового страхування майнових ризиків.
 
543. 2. Фінансові установи, які були створені до набуття чинності цим законом і виконували функції управителів фондів фінансування будівництва та / або фондів операцій з нерухомістю, зобов’язані сформувати свої статутні фонди відповідно до вимог статей 4 і 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
 
-48- Клименко О.І.
У пункті 2 розділу ІІ слова «статутні фонди» та «статутний фонд» замінити відповідно словами «статутні капітали» та «статутний капітал».
 
Враховано   2. Фінансові установи, які були створені до набуття чинності цим законом і виконували функції управителів фондів фінансування будівництва та / або фондів операцій з нерухомістю, зобов’язані сформувати свої статутні капітали відповідно до вимог статей 4 і 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
 
544. Вимоги цього пункту не поширюються на фінансові установи, які створюватимуться і виконуватимуть функції управителів фондів фінансування будівництва та / або фондів операцій з нерухомістю після набрання чинності цим Законом. Такі фінансові установи зобов'язані мати сплачений статутний фонд у розмірі, визначеному статтями 4 і 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» цього Закону.
 
   Вимоги цього пункту не поширюються на фінансові установи, які створюватимуться і виконуватимуть функції управителів фондів фінансування будівництва та / або фондів операцій з нерухомістю після набрання чинності цим Законом. Такі фінансові установи зобов'язані мати сплачений статутний капітал у розмірі, визначеному статтями 4 і 25 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» цього Закону.
 
545. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
546. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
547. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, у тому числі нормативно-правових актів стосовно:
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, у тому числі нормативно-правових актів стосовно:
 
548. порядку реєстрації проектної декларації органами Державного архітектурно-будівельного контролю;
 
   порядку реєстрації проектної декларації органами Державного архітектурно-будівельного контролю;
 
549. надання органами Державного архітектурно-будівельного контролю дозволу забудовникам на виконання будівельних робіт по всім об`єктам житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, тільки після опублікування проектної декларації;
 
   надання органами Державного архітектурно-будівельного контролю дозволу забудовникам на виконання будівельних робіт по всім об`єктам житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, тільки після опублікування проектної декларації;
 
550. розроблення форми звітності, яка надається забудовником управителю ФФБ за кожним об`єктом будівництва, фінансування спорудження якого здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб;
 
   розроблення форми звітності, яка надається забудовником управителю ФФБ за кожним об`єктом будівництва, фінансування спорудження якого здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб;
 
551. порядку підготовки та надання забудовником управителю ФФБ звітності за кожним об`єктом будівництва, фінансування спорудження якого здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб;
 
-49- Клименко О.І.
Доповнити пункт 3 розділу ІІ після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:
«порядку укладання договорів обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт;
положення про Будівельний страховий пул».
 
Враховано   порядку підготовки та надання забудовником управителю ФФБ звітності за кожним об`єктом будівництва, фінансування спорудження якого здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб;
порядку укладання договорів обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт;
положення про Будівельний страховий пул;
 
552. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з вимогами цього Закону.
 
-50- Клименко О.І.
Каракай Ю.В.
Доповнити пункт 3 розділу ІІ новим абзацом такого змісту:
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та затвердження порядку обов’язкового страхування майнових ризиків».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з вимогами цього Закону;
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та затвердження порядку обов’язкового страхування майнових ризиків».
 
553. 4. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
 
   4. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
 
554. визначити засіб масової інформації, в якому забудовник зобов’язаний оприлюднювати проектну декларацію після її обов’язкової реєстрації в органах Державного архітектурно-будівельного контролю вимог цього Закону;
 
   визначити засіб масової інформації, в якому забудовник зобов’язаний оприлюднювати проектну декларацію після її обов’язкової реєстрації в органах Державного архітектурно-будівельного контролю вимог цього Закону;
 
555. забезпечити неухильне виконання органами Державного архітектурно-будівельного вимог цього Закону.

   забезпечити неухильне виконання органами Державного архітектурно-будівельного вимог цього Закону.